Приложение к Постановлению от 16.07.2007 г № 406

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕЛ
(МЕЖЕВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА)
г. Гусь-Хрустальный "___" _________ 20__ г.
Управление городским хозяйством администрации муниципального
образования город Гусь-Хрустальный, именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице _________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________________
именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________,
действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, руководствуясь протоколом о проведении запроса котировок
от "__" _______ 20__ г. N __ заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя изготовление
землеустроительных дел (межевание объектов землеустройства).
1.2. Работы по межеванию объектов землеустройства будут проводиться на
территориях (далее - Участки), расположенных по адресу согласно приложению
N 1.
1.3. Межевание объектов землеустройства Участка включает в себя
следующие работы:
- установление границ земельных участков. Чертеж границ выполняется в
масштабе 1:500;
- закрепление на местности месторасположения границ землеустройства
межевыми знаками и определение их координат или составление иного описания
местоположения границ объекта землеустройства;
- изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка с
подсчетом площади Участка;
- составление описания, представляемого в кадастровую палату для
упорядочения кадастрового учета земель и электронной версии материалов.
1.4. Межевание объектов землеустройства осуществляется на основе
сведений государственного земельного кадастра, землеустроительной,
градостроительной и иной связанной с использованием, охраной и
перераспределением земель документации. Планы Участков составляются
согласно техническим требованиям, утвержденным законодательством РФ.
1.5. Научные, технические, экономические и другие требования к
выполняемой работе содержатся в технических условиях на выполнение работ,
разработанных на основании соответствующих нормативных правовых актов, и
являются обязательными для исполнения Подрядчиком землеустроительных работ
по условиям настоящего Контракта и осуществления государственной экспертизы
землеустроительной документации.
1.6. Срок выполнения работ - ________________________________________.
1.7. Землеустроительная документация, являющаяся результатом работ по
настоящему Контракту, подлежит обязательному согласованию и утверждению
уполномоченными органами. Подрядчик гарантирует утверждение изготовленной
им землеустроительной документации уполномоченными органами.
1.8. Работа по настоящему Контракту выполняется в соответствии с
техническим заданием, изложенным в извещении о запросе котировок,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение N 2).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
1.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в
объеме и на условиях, предусмотренных в Контракте.
2.1.3. Согласовывает с Подрядчиком результаты выполненных работ
(этапов).
2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения.
2.1.6. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.
2.2. Подрядчик:
2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,
предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества.
2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые
для исполнения настоящего Контракта.
2.2.3. Обязуется выполнять работы в соответствии с техническими
условиями, землеустроительной документацией, имеющейся в отношении Участка,
и иными исходными данными.
2.2.4. Обязан согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ
(этапов).
2.2.5. Обязан по окончании работ передать Заказчику все исполненное по
Контракту.
2.2.6. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.2.7. Подрядчик не вправе передавать исполненное по Контракту третьим
лицам без согласия Заказчика.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с
требованиями технических условий, а также нормами действующего
законодательства РФ, регулирующего земельные отношения.
3.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком
Заказчику на отдельных этапах выполнения работ и по окончании договора,
определяется техническими условиями. Кроме того, при завершении работ
Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ.
3.3. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки
работы и отчетных документов (материалов) обязан направить Подрядчику
подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
3.4. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.
Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в
течение 10 дней после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан
произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах
цены Контракта в течение 30 дней.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Выполненную работу согласно настоящему Контракту Заказчик
оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о
контрактной стоимости работ. Общая стоимость работ по настоящему Контракту
составляет________ (_________________) руб.
4.2. Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки
Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета
Подрядчика оплачиваются в течение __ банковских дней после его подписания.
4.3. Заказчик в течение __ дней с даты вступления в действие настоящего
Контракта производит оплату Подрядчику аванса в размере 30% (процентов) от
стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту.
5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в
поданной участником запроса котировок, с которым заключается контракт,
заявке на участие в запросе котировок.
5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные
техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан
сообщить об этом Заказчику.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в
срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ,
допущенные по вине Подрядчика.
6.2. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный
Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ
РФ.
6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за несвоевременное
выполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ в размере 10% от
контрактной стоимости работ.
6.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику
фактически произведенные затраты.
6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не
ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие
стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия
органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не
зависящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный,
непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения
Контракта и не зависеть от воли Сторон.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении
соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением
условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего
Контракта.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период
действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим
условиям.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного
срока в письменном виде.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
______________ ________________________
"___" __________ 20__ г. "___"_________ 20__ г.