Приложение к Постановлению от 13.12.2006 г № 713 Перечень

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд
N _____
г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.
______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,
действующего на основании ________________________________, с одной
стороны, и _________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
______________________________________, действующего на основании
_______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, руководствуясь протоколом от "__" _________ 20__ г. N ___ о
проведении конкурса, заключили настоящий муниципальный контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать товар Заказчику либо по его указанию
иному лицу, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.
1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя
осуществление следующих поставок продукции (товара) для
муниципального заказчика __________________________________________________
_______________________________________________________________________
1.2. Поставка продукции (товара) по настоящему Контракту
осуществляется в соответствии с техническим заданием, изложенным в
конкурсной документации, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (приложение N 1 - не приводится).
1.3. Содержание, объем и сроки поставки продукции (товара)
определяются в соответствии с календарным планом выполнения работ по
поставке продукции, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта
(приложение N 2 - не приводится).
1.5. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту для
муниципальных нужд, должна соответствовать требованиям государственных
стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с
законодательством РФ обязательной сертификации, должна иметь сертификат и
знак соответствия.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать
действующему сертификату изготовителя (сертификаты прилагаются).
2.2. Качество продукции, подлежащей поставке, проверяется ОТК
Поставщика на соответствие ее требованиям ГОСТов, ОСТов, стандартов и
подтверждается документами о качестве.
2.3. Гарантийный срок годности в соответствии с сертификатом.
2.4. Срок устранения недостатков или замены продукции в пределах
гарантийного срока _____ дней с момента обнаружения дефектов.
3. ТАРА И УПАКОВКА
3.1. Поставляемая продукция должна быть упакована и замаркирована в
соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.
Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность
продукции при перевозке и хранении.
3.2. Упаковочные материалы возврату не подлежат. Стоимость упаковочных
материалов включается для оплаты в расчетные документы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик:
4.1.1. Поручает Поставщику осуществление поставок продукции для
муниципальных нужд муниципальному заказчику в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.2. Обязуется передать Поставщику документацию и информацию,
необходимую для выполнения муниципального заказа на поставку продукции
Заказчику.
4.1.3. Консультирует Поставщика по вопросам выполнения муниципального
заказа на поставку продукции Заказчику.
4.1.4. Обеспечивает оплату продукции, поставляемой для Заказчика, в
соответствии с пунктом 5 настоящего Контракта.
4.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего
возмещения.
4.1.6. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта, в том
числе проводит экспертные проверки поставок продукции для муниципальных
нужд.
4.2. Поставщик:
4.2.1. Обязуется поставить продукцию для муниципальных нужд Заказчика
в срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.
4.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые
для исполнения настоящего Контракта.
4.2.3. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта
на поставку продукции для муниципальных нужд Заказчика.
4.2.4. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
Контракта.
4.2.5. Вправе получать оплату за продукцию, поставленную для
Заказчика, в соответствии с пунктом 6 настоящего Контракта.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРА)
5.1. Поставщик обязуется произвести отгрузку продукции в адрес
Заказчика или грузополучателей в сроки, указанные в приложении N 2.
5.2. Поставка продукции производится в соответствии с минимальными
нормами отгрузки. Если норма поставки не достигает минимальной нормы
отгрузки в один сдаточный период, предусмотренный Контрактом, то Поставщик
имеет право укрупнять оставшееся количество, подлежащее отправке до
минимальной нормы. Минимальная норма загрузки составляет _________.
5.3. Количество продукции, недопоставленное Поставщиком в период
поставки, подлежит отгрузке в следующем периоде и прибавляется к норме
очередной поставки. Заказчик имеет право отказаться от получения продукции
(товаров), период поставки которой просрочен. В этом случае Заказчик
письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке продукции (товаров).
5.4. Досрочная поставка продукции допускается только с письменного
согласия Заказчика.
5.5. Поставщик производит отгрузку продукции грузополучателям,
указанным в отгрузочной разнарядке.
5.6. Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику не
позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.
5.7. Поставщик отгружает продукцию в адрес грузополучателей
автомобильным, железнодорожным, водным транспортом грузовой скоростью или
сдает на месте одногороднему получателю.
Поставщик обязан до подписания контракта либо до получения разнарядки
Заказчика на отгрузку продукции осуществить страхование перевозок продукции
на условиях "с ответственностью за все риски" в уполномоченной страховой
компании и представить Заказчику договор на страхование продукции и/или
страховой полис.
5.8. Обязанность Поставщика передать товар Заказчику считается
исполненной в момент получения товара Заказчиком или грузополучателями.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на
Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность
по передаче товара грузополучателям.
5.9. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, не обремененный
правами третьих лиц.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
6.1. При завершении этапа поставки продукции и поставки продукции в
целом Поставщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки продукции с
приложением к нему материалов, предусмотренных техническим заданием.
6.2. Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта
сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить
подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
6.3. В случае несоответствия поставленной продукции условиям
технического задания Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем
дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны
быть предъявлены Заказчиком в течение ____________ дней со дня получения им
акта сдачи-приемки продукции. Поставщик обязан произвести работы по
устранению дефектов продукции без дополнительной оплаты в пределах цены
контракта в разумный срок.
7. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Поставленную продукцию согласно настоящему Контракту Заказчик
оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о
контрактной стоимости продукции, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (приложение N 3 - не приводится).
Общая сумма Контракта составляет ______________ рублей с учетом НДС.
7.2. Оплата продукции производится после сдачи Поставщиком и приемки
Заказчиком указанной продукции, оформленной актом сдачи-приемки. Расчеты за
поставленную продукцию производятся в форме безналичного денежного расчета
или иными средствами оплаты, выделяемыми из бюджета. Счета Поставщика
оплачиваются в течение ___ банковских дней после отгрузки продукции,
начиная с даты отгрузки товара, указанной в накладной.
7.3. Продукция поставляется непосредственно в адрес получателей
(потребителей), указанных Заказчиком в заказах-спецификациях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
7.4. В ведомости поставки (спецификации) указываются цены, объявленные
в результате проведенных торгов и утвержденные протоколом о проведении
конкурса от "__" ____________ 20__ г. N _____. Указанные цены действуют в
течение времени действия Контракта.
7.5. Обязательства по оплате поставленной продукции считаются
выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.
7.6. Все транспортные расходы, включая железнодорожный тариф,
оплачиваются Заказчиком согласно счетам и прилагаемым к ним документам,
выставленным Поставщиком.
Расходы Поставщика по страхованию поставляемой продукции не
возмещаются.
7.7. К платежным требованиям-поручениям Поставщик обязан приложить
копии ж/д квитанций, спецификаций, а также другие документы, подтверждающие
отгрузку и качество продукции.
7.8. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от
оплаты за расходы, не предусмотренные в данном Контракте.
7.9. Заказчик имеет право изменить номенклатуру продукции в пределах
согласованного количества или полностью отказаться от поставки.
8. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
8.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в
поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на
участие в конкурсе и в конкурсной документации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в
срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты продукции,
допущенные по вине Поставщика.
9.2. В случае неустранения указанных дефектов в согласованный
Сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере ___
процентов стоимости продукции, подлежащей исправлению.
9.3. В случае поставки некачественной продукции (товаров или части
товаров, входящих в комплект) Поставщик по требованию Заказчика производит
замены некачественного товара (части товаров) на качественный в 20-дневный
срок.
9.4. При несвоевременной отгрузке продукции Поставщик уплачивает
Заказчику неустойку в размере 0,01% от суммы товаров, задержанных к
отгрузке, за каждый день просрочки.
9.5. За недопоставку и непоставку продукции Поставщик уплачивает
Заказчику неустойку в размере 50% стоимости недопоставленной
(непоставленной) продукции.
9.6. За неправильную маркировку либо ее отсутствие Поставщик
уплачивает Заказчику штраф в размере 5% стоимости такой продукции.
9.7. Заказчик, указанный в разнарядке, имеет право предъявлять
претензии к Поставщику по вопросам, связанным с качеством принимаемой им
продукции, и взыскивать с него штраф в размере 5% стоимости некачественной
продукции.
9.8. Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 2% от общей
суммы Контракта за невыполнение Поставщиком обязанностей по страхованию
перевозки продукции.
9.9. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить подрядчику
фактически произведенные затраты.
9.10. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине подрядчика последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
9.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
9.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не
ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие
стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия
органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не
зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не
зависеть от воли Сторон.
10.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении
соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
11.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением
условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего
Контракта.
11.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного
срока в письменном виде.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Поставщик:
_______________ ________________