Приложение к Постановлению от 13.12.2006 г № 713 Перечень

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на выполнение работ
N _____
г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________________________,
действующего на основании _______________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом от "__"
_________ 20__ г. N ___ о проведении конкурса, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы
___________________________________________________________________________
______________________________________________________ и сдать их результат
Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять
выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется в соответствии с
техническим заданием, изложенным в конкурсной документации, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение N 1 - не приводится).
1.3. Содержание, объем и сроки выполнения работ определяются в
соответствии с календарным планом, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Контракта (приложение N 2 - не приводится). Работы, не
предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным
соглашением.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,
необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для
Заказчика.
2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального
заказа на выполнение работ для Заказчика.
2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения.
2.1.6. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта
_______________________________________________________________________
(указать, в каких случаях и в каком порядке)
2.2. Подрядчик:
2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в
срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые
для исполнения настоящего Контракта.
2.2.3. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта
на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.
2.2.4. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
Контракта.
2.2.5. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт
сдачи-приемки работы с приложением к нему материалов, предусмотренных
техническим заданием.
3.2. Заказчик в течение ___________ дней со дня получения акта
сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить
Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.
Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в
течение ____________ дней после получения акта сдачи-приемки работ.
Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной
оплаты в пределах цены Контракта в разумный срок.
3.4. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость
доработки или изменения отдельных условий в отличие от первоначального
технического задания, в соответствии с этим изменения содержания работ по
требованию Заказчика, эти работы производятся по дополнительному
соглашению с указанием срока их выполнения и стоимости.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Выполненную работу согласно настоящему Контракту Заказчик
оплачивает в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о
контрактной стоимости работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего
Контракта (приложение N 3 - не приводится).
4.2. Оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и приемки
Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета
Подрядчика оплачиваются в течение ____банковских дней после выполнения
работ.
4.3. Заказчик в течение _______ дней с даты вступления в действие
настоящего Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере ______
процентов от стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту, т.е.
_______ (______) рублей.
5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в
поданной участником конкурса, с которым заключается Контракт, заявке на
участие в конкурсе и в конкурсной документации.
5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные
техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан
сообщить об этом Заказчику.
5.3. Заказчик вправе при исполнении контракта вносить изменения в
техническое задание при условии, если вызываемые этим дополнительные работы
или прекращение потребности в предусмотренной Контрактом части работ по
стоимости не превышают 5% общей контрактной стоимости работ и не меняют
характера предусмотренных в Контракте работ. При этом Заказчик по
согласованию с Подрядчиком вправе изменить цену Контракта пропорционально
объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но
не более чем на 5% такой цены.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в
срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ,
допущенные по вине Подрядчика.
6.2. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный
Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере
_________________________________.
6.3. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику
фактически произведенные затраты.
6.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
6.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не
ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие
стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия
органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не
зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не
зависеть от воли Сторон.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении
соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением
условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего
Контракта.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. ГАРАНТИИ
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период действия
гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим условиям.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного
срока в письменном виде.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Поставщик:
_______________ _______________