Приложение к Постановлению от 16.07.2007 г № 406

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
N _____
г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.
__________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________,
действующего на основании ________________________________________, с одной
стороны, и______________________________________________________, именуем__
в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________,
действующего на основании _____________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и
оценки котировочных заявок от "___" _________ 20__ г. N ___, заключили
настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ и сдать их результат
Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется принять
выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется в соответствии с
техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в
техническом задании, и в срок до "__" _________ 20_ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,
необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для
Заказчика.
2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального
заказа на выполнение работ для Заказчика.
2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения.
2.1.6. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта
_______________________________________________________________________
(указать, в каких случаях и в каком порядке)
2.2. Подрядчик:
2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,
предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества.
2.2.2. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые
для исполнения настоящего Контракта.
2.2.3. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта
на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.
2.2.4. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
Контракта.
2.2.5. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт
сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов),
предусмотренных техническим заданием.
3.2. Заказчик в течение _________ дней со дня получения акта
сдачи-приемки работы и отчетных документов (материалов) обязан направить
Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ.
3.3. В случае несоответствия результатов работы техническому заданию
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.
Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Заказчиком в
течение ____________ дней после получения акта сдачи-приемки работ.
Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной
оплаты в пределах цены Контракта в разумный срок.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с
протоколом о рассмотрении и оценке котировочных заявок от "___"
_____________ 20__ г. N ______, являющимся неотъемлемой частью настоящего
муниципального Контракта, и составляет ____________________________________
(______________________________________________) рублей.
4.2. Заказчик в течение _______дней с момента заключения настоящего
Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от общей
стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту, т.е._______ (______)
рублей.
4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и
приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета
Подрядчика оплачиваются в течение ____ банковских дней с момента подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в
срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ,
допущенные по вине Подрядчика.
5.2. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный
Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от
контрактной стоимости работ.
5.3. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик
выплачивает Заказчику пени в размере __% от контрактной стоимости работ за
каждый день просрочки.
5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику
фактически произведенные затраты.
5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не
ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие
стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия
органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не
зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не
зависеть от воли Сторон.
6.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении
соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением
условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего
Контракта.
7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период
действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим
условиям.
8.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых
материалов устанавливается _____ лет и ____ лет соответственно.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет либо
Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением
Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного
срока в письменном виде.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Поставщик:
_______________ _______________