Приложение к Постановлению от 16.07.2007 г № 406
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.
_________________________________________, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице ______________________________, действующего на
основании _____________________________________, с одной стороны,
и_________________________________________, именуемый в дальнейшем
Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь
протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от "___" ______20__ г.
N____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы _____________________________
_________________________________________________________ и сдать результат
работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком
собственными силами и материалами в соответствии с техническим заданием,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в
техническом задании, и в срок до "____" ______________ 2007 г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,
необходимую для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для
Заказчика.
2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального
заказа на выполнение работ для Заказчика.
2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения.
2.1.6. Осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством
выполнения работ на строительной площадке без вмешательства в хозяйственную
деятельность Подрядчика и приемку работ по качеству и срокам выполнения.
2.1.7. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а
также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.
2.1.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска
ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время
их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.9. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении
контроля за выполнением работ отступления от условий Контракта, которые
могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно
известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить
недостатки в разумный срок.
2.2. Подрядчик:
2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в
срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.2. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести
нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования
_____ лет.
2.2.3. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную
площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,
строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
2.2.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
2.2.5. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники
и другого имущества на территории строительной площадки от начала до
завершения работ.
2.2.6. Обязуется вывезти до подписания акта о приемке завершенного
строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему
строительные машины, оборудование, транспортные средства, инструменты,
строительные материалы, изделия, конструкции, инвентарь и строительный
мусор.
2.2.7. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта
на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.
2.2.8. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
Контракта.
2.2.9. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности
к сдаче результата выполненных работ, в течение ____ дней организует и
осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к
акту сдачи-приемки прилагает необходимый комплект исполнительной
документации.
3.2. В случае несоответствия результатов работы Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении
доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ___ дней после
получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые
исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в разумный
срок.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с
протоколом о рассмотрении и оценке котировочных заявок от "____"
_____________ 20__ г. N ____, являющимся неотъемлемой частью настоящего
муниципального Контракта и составляет ___________________________
(______________________________________________) рублей.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости
работ в течение _____дней с момента заключения настоящего Контракта.
4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и
приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета
Подрядчика оплачиваются в течение ____банковских дней с момента подписания
актов выполненных работ и акта приемки в эксплуатацию.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в
срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки работ,
допущенные по вине Подрядчика.
5.3. В случае неустранения указанных недостатков в согласованный
Сторонами срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от
контрактной стоимости работ.
5.4. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик
выплачивает Заказчику пени в размере __% от контрактной стоимости работ за
каждый день просрочки.
5.5. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении
соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
6.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением
условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего
Контракта.
6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период
действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим
условиям.
7.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых материалов
устанавливается _____ лет и ____ лет соответственно.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их
устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет либо
Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением
Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.
8.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного
срока в письменном виде.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик: