Приложение к Постановлению от 18.06.2008 г № 509

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.
________________________________________________ именуемый в дальнейшем
Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании
________________, с одной стороны, и
________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик,
в лице ______________________________________, действующего на основании
______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, руководствуясь протоколом от "__" _________ 20__ г. N ___ о
проведении открытого аукциона в электронной форме, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ и сдать их
результат Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик обязуется
принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.
1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком
собственными или привлеченными силами и материалами в соответствии с
требованиями, указанными в извещении о проведении аукциона, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком в срок до "__" _________ 20__ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
2.1.2. обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,
необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для
Заказчика;
2.1.3. консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального
заказа на выполнение работ для Заказчика;
2.1.4. обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта;
2.1.5. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения;
2.1.6. осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта
_______________________________________________________________________
(указать, в каких случаях и в каком порядке)
2.2. Подрядчик:
2.2.1. обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика,
предусмотренные настоящим Контрактом, в срок и надлежащего качества;
2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые
для исполнения настоящего Контракта;
2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта
на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика;
2.2.4. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
Контракта;
2.2.5. вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт
сдачи-приемки работы с приложением к нему документов (материалов),
предусмотренных извещением о проведении аукциона.
3.2. В случае несоответствия результатов работы требованиям,
изложенным в извещении о проведении аукциона, Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении
доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ____________ дней
после получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести
необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены контракта
в разумный срок.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена муниципального контракта устанавливается в соответствии с
протоколом аукциона от "__" ___________ 20__ г. N __, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Контракта, и включает в себя стоимость работ
с учетом всех затрат. Общая стоимость контракта составляет ________
(__________________________) руб.
4.2. Заказчик в течение _______ дней с момента заключения настоящего
Контракта производит выплату Подрядчику аванса в размере 30% от общей
стоимости работ, выполняемых по настоящему Контракту.
4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и
приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета
Подрядчика оплачиваются в течение ____банковских дней с момента подписания
акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в
извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона
или участником аукциона, который сделал предложение о цене Контракта,
равной цене, предложенной победителем аукциона, и с которым заключается
Контракт.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от
Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он
отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику
причиненных просрочкой исполнения убытков.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за
его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего
качества.
6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в
согласованный сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего
Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от
контрактной стоимости работ.
6.4. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик
уплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за
каждый день просрочки.
6.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику
фактически произведенные затраты.
6.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим
Контрактом, по вине Подрядчика последний обязан возместить Заказчику
понесенные им убытки.
6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение
является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не
ограничиваясь) землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие
стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия
органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не
зависящие от воли Сторон.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не
зависеть от воли Сторон.
7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении
соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
8.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением
условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего
Контракта.
8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период
действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим
условиям.
9.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых
материалов устанавливается _____ лет и ____ лет соответственно.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, то
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо
Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением
Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
10.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного
срока в письменном виде.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Поставщик:
_______________ _______________