Приложение к Постановлению от 18.06.2008 г № 509

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
г. Гусь-Хрустальный "__" _________ 20__ г.
_________________________________________________________, именуем__ в
дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________ действующего
на основании Положения, с одной стороны, и _______________________________,
именуем__ в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, руководствуясь протоколом от "____" _________ 20__ г. N ____ о
проведении конкурса, заключили настоящий муниципальный контракт
(далее - Контракт) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы
__________________________________________________________________ и сдать
результат работ Заказчику либо по его указанию иному лицу, а Заказчик
обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их
оплату.
1.2. Работа по настоящему Контракту выполняется Подрядчиком
собственными силами и материалами в соответствии с проектно-сметной
документацией, утвержденной Заказчиком, и техническим заданием, изложенным
в конкурсной документации, являющимися неотъемлемой частью настоящего
Контракта.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком в объеме, предусмотренном в
конкурсной документации, и в срок до "____" _________ 200__ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик:
2.1.1. Поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
2.1.2. Обязуется передать Подрядчику документацию и информацию,
необходимые для выполнения муниципального заказа на выполнение работ для
Заказчика.
2.1.3. Консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального
заказа на выполнение работ для Заказчика.
2.1.4. Обеспечивает оплату работ, выполняемых для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего
возмещения.
2.1.6. Осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством
выполнения работ на строительной площадке без вмешательства в хозяйственную
деятельность Подрядчика и приемку работ по качеству и срокам выполнения.
2.1.7. Совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, а
также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.
2.1.8. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного допуска
ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время
их производства без вмешательства в хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.9. Представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении
контроля за выполнением работ отступления от условий контракта, которые
могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно
известить об этом Подрядчика, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить
недостатки в разумный срок.
2.2. Подрядчик:
2.2.1. Обязуется выполнить работы для муниципальных нужд Заказчика в
срок и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.2.2. Обязуется сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем вести
нормальную эксплуатацию объекта с гарантийным сроком использования __ лет.
2.2.3. Самостоятельно приобретает и поставляет на строительную
площадку материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия,
строительную технику, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
2.2.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.
2.2.5. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники
и другого имущества на территории строительной площадки от начала до
завершения работ.
2.2.6. Обязуется вывезти в недельный срок со дня подписания акта о
приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной
площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, транспортные
средства, инструменты, строительные материалы, изделия, конструкции,
инвентарь и строительный мусор.
2.2.7. После выполнения работ в течение месяца благоустроить
территорию, в т.ч. восстановить дорожные покрытия, газоны, поребрики и
другие объекты, пострадавшие от выполнения работ.
2.2.8. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у
Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта
на выполнение работ для муниципальных нужд Заказчика.
2.2.9. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения
Контракта.
2.2.10. Вправе получать оплату за работу, выполненную для Заказчика, в
соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности
к сдаче результата выполненных работ, в течение ____ дней организует и
осуществляет приемку с оформлением акта сдачи-приемки работы. Подрядчик к
акту сдачи-приемки прилагает документы (материалы), предусмотренные
проектно-сметной документацией.
3.2. В случае несоответствия результатов работы Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении
доработок должны быть предъявлены Заказчиком в течение ___ дней после
получения акта сдачи-приемки работ. Подрядчик обязан произвести необходимые
исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта в разумный
срок.
3.3. Если при приемке выполненных работ будет выявлена необходимость
доработки или изменения отдельных условий в проектно-сметной документации,
в соответствии с этим изменения содержания работ по требованию Заказчика,
эти работы производятся по дополнительному соглашению с указанием срока их
выполнения и стоимости.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена муниципального Контракта устанавливается в соответствии с
протоколом о результатах торгов от "____" _____________ 20__ г. N ____,
являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального Контракта, и
включает в себя стоимость работ с учетом всех затрат, предусмотренных
условиями проведения конкурса. Общая стоимость контракта составляет
_______________(рублей).
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены
муниципального Контракта в течение _______ дней с момента заключения
настоящего Контракта.
4.3. Окончательная оплата работ производится после сдачи Подрядчиком и
приемки Заказчиком указанных работ, оформленных актом сдачи-приемки. Счета
Подрядчика оплачиваются в течение _____ банковских дней с момента
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в
поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на
участие в конкурсе и в конкурсной документации.
5.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные
техническим заданием работы и в связи с этим необходимость проведения
дополнительных работ и увеличения контрактной стоимости работ, обязан
сообщить об этом Заказчику.
5.3. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения
Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом
объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых
заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме
работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами,
предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких
работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную
цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10%
такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в
связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан
изменить цену Контракта указанным образом.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.2. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от
Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
6.2.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
6.2.2. соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
6.2.3. возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он
отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику
причиненных просрочкой исполнения убытков.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за
его качество по правилам об ответственности продавца за товар ненадлежащего
качества.
6.3. В случае неустранения Подрядчиком указанных недостатков в
согласованный Сторонами срок в соответствии с п. 6.2.1 настоящего
Контракта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере __% от
контрактной стоимости работ.
6.4. В случае невыполнения Подрядчиком п. 2.2.7 настоящего Контракта
Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика стоимость восстановительных
работ по цене, обычной для подобного вида работ в данном регионе, либо
понудить его выполнить восстановительные работы.
6.5. За просрочку выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик
выплачивает Заказчику пени в размере __% от общей стоимости Контракта за
каждый день просрочки.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты
работы в срок, установленный п. 4.2 настоящего Контракта, Подрядчик вправе
потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Заказчик освобождается от уплаты пени, установленной настоящим пунктом
Контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла не по его вине.
6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения
принятых ими обязательств.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Наступление указанных обстоятельств должно быть документально подтверждено.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего
Контракта, решаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении
соглашения Сторон спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
7.2. Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному
согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением
условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего
Контракта.
7.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в период
действия гарантийного срока согласно соответствующему ГОСТу, техническим
условиям.
8.2. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых
материалов, устанавливается ___ лет и ____ лет соответственно.
8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки,
которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их
устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения
недостатков.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, либо
Заказчиком собственными или привлеченными силами с последующим возмещением
Подрядчиком всех понесенных Заказчиком затрат.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Контракт составлен в трех подлинных экземплярах.
9.2. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов
Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного
срока в письменном виде.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
_______________ _______________