Приложение к Постановлению от 28.04.2009 г № 462 Положение

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _____
на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд
Камешковского района
г. Камешково "____" __________ 200_ г.
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах Камешковского
района, в лице _____________________________, действующего(ей) на основании
_________, с одной стороны, и ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем Подрядчик (Исполнитель), в лице __________________,
действующего на основании ______________________________, с другой стороны,
с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов
размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд Камешковского
района заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик (Исполнитель) принимает на себя
обязательства по выполнению комплекса работ (оказания услуг)
_________________ (указывается наименование работ, услуг) в соответствии с
условиями настоящего Контракта.
1.2. Настоящий Контракт составлен на основании протокола (указывается
наименование протокола) от _______________.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику (Исполнителю) необходимые
условия для выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту,
принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ руб. с учетом НДС,
который составляет ___%, или _______ руб., и является фиксированной на весь
период действия настоящего Контракта.
2.2. Заказчик перечисляет Подрядчику (Исполнителю) авансовый платеж в
размере ____% от стоимости выполняемых работ, услуг (при наличии такого
условия).
2.3. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение ____________
рабочих дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненной работы
(оказанной услуги) по установленной форме.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ
(оказания услуг) по настоящему Контракту определяются в соответствии с
календарным планом.
3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут
вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.
4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы (услуги)
осуществляются в полном соответствии с ____________________________________
(ТУ и другие документы, утвержденные
___________________________________________________________________________
или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
4.2. При завершении этапа выполнения работ (услуг) или выполнения
работ (услуг) в целом Подрядчик (Исполнитель) обязан в письменной форме
известить Заказчика о выполнении работ (оказании услуг) и представить
Заказчику подписанные со своей стороны акты выполненных работ по
установленной форме.
4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика (Исполнителя) провести
приемку выполненных работ (оказанных услуг) в течение _____ рабочих дней со
дня получения актов, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить
об этом Подрядчику (Исполнителю).
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных
работ (оказанных услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем
выявленных недостатков и сроков их устранения.
4.5. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком (Исполнителем) за
свой счет.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику (Исполнителю) информацию, необходимую для
выполнения муниципального заказа.
5.1.2. Принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги)
согласно условиям настоящего Контракта.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией,
изменить в ходе исполнения Контракта не более чем на десять процентов
предусмотренный Контрактом объем работ, услуг, указанных в части 6 статьи 9
Федерального закона, при изменении потребности в таких работах, услугах, на
выполнение, оказание которых заключен Контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных
Контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными
Контрактом.
Изменение общей стоимости работ (услуг) по настоящему Контракту
оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами.
5.2.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
контракта по вине Подрядчика (Исполнителя) - предъявить требование об
уплате неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2.3. Осуществлять контроль за деятельностью Подрядчика (Исполнителя)
по выполнению обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.3. Подрядчик (Исполнитель) вправе:
5.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика
документацию и информацию, необходимые для выполнения Контракта.
5.3.2. Получать консультации по вопросам выполнения Контракта.
5.3.3. Требовать оплату за выполненные работы (оказанные услуги) в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего
Контракта по вине Заказчика - предъявить требования об уплате неустойки в
соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законами и
нормативными актами Российской Федерации, распоряжениями Заказчика. В
случае невозможности выполнения соответствующих распорядительных актов
письменно информировать об этом Заказчика.
5.4. Подрядчик (Исполнитель) обязан:
5.4.1. Выполнить работы (оказать услуги) на условиях и в сроки,
предусмотренные Контрактом.
5.4.2. Устранять выявленные недостатки работ (услуг) в оговоренный
сторонами срок за счет собственных средств.
5.4.3. Представлять по запросу Заказчика полную информацию о
выполнении условий Контракта.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по
настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые
возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не
в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств
по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных
обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на
исполнение настоящего Контракта в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
Контракта.
7.2. За нарушение установленного Контрактом конечного срока выполнения
работ (оказания услуг) либо этапа выполнения работ (оказания услуг)
Подрядчик (Исполнитель) уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% стоимости
работ (оказания услуг) за каждый день просрочки.
7.3. За просрочку в оплате выполненных работ (оказанных услуг)
Заказчик уплачивает Подрядчику (Исполнителю) неустойку в размере 1/300
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального
банка РФ в порядке, установленном действующим законодательством.
7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от
исполнения обязательств по Контракту.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период
действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров
спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.
9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон
или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
9.3. Стороны договорились считать существенными условия, указанные в
п. ____ настоящего Контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы
(услуги), выполняемой Подрядчиком (Исполнителем), без вмешательства в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
10.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса,
адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
10.4. Настоящий Контракт составлен в __ экземплярах, обладающих равной
юридической силой, по одному для каждой из сторон.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик (Исполнитель):
_____________________ ________________________
М.П. М.П.