Приложение к Постановлению от 04.05.2009 г № 123 Состав

ФОРМА
ТИПОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N ______
на выполнение работ для муниципальных нужд
города Кольчугино
г. Кольчугино "__" ________ 200_ г.
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Кольчугино в
соответствии с Положением ________________________________________________,
утвержденным ______________________________________________________, в лице
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с другой стороны, руководствуясь ст. 763 - 768 ГК РФ, с соблюдением
требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для
муниципальных нужд города Кольчугино путем проведения __________ (конкурса,
аукциона, запроса котировок и т.п.) ___________________ N _________________
от _________________ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению полного комплекса работ ______________________________________ в
соответствии с условиями настоящего Контракта.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для
выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить
обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются
дополнительным соглашением.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ____________ руб. с учетом
НДС, который составляет ___%, или _______ руб., и является твердой на весь
период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом
согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на
период выполнения работ по настоящему Контракту.
2.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении
настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим
Контрактом работ (за исключением размещения заказа путем запроса котировок)
не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:
- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных
настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим
Контрактом;
- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом
части выполнения работ.
При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить общую
стоимость работ по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1
настоящего Контракта, пропорционально объему указанных дополнительных работ
или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов
такой цены (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).
2.3. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту должно
быть оформлено в качестве дополнительного соглашения к настоящему
Контракту.
2.4. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение _____
рабочих дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной
работы.
2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере ___%.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по
настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом
(приложение к Контракту).
3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут
вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.
4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в
полном соответствии с _____________________________________________________
(ТУ и другие документы, утвержденные
___________________________________________________________________________
или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)
4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о
выполнении работ.
4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку
выполненных работ в течение ___ рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки,
а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ
сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков
и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства
должны быть документально подтверждены.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств
по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных
обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на
исполнение настоящего Контракта в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких
обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе
расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы
(услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его
оперативно-хозяйственную деятельность.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса,
адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования
работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие
условия выполнения работ.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ...
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии
с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока
выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____ цены
работ за каждый день просрочки.
8.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в
следующих случаях:
8.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа.
8.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика
или проведения в отношении него процедуры банкротства.
8.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности
Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
8.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.
8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от
исполнения обязательств по Контракту.
8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от
исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные
затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной
части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от
исполнения Контракта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период
действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров
спор подлежит разрешению в арбитражном суде.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____________ 200__ г.
по _____________ 200__ г.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подрядчик: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Настоящий Контракт составлен в ___________ экземплярах, каждый
экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
м.п. (подпись) м.п. (подпись)