Постановление Главы администрации Владимирской области от 07.07.1999 № 421
Об утверждении Положения о финансировании строительства незавершенных объектов недвижимости с привлечением средств областного бюджета в порядке долевого участия.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
07.07.99 N 421 Утратилo силу - Постановление
Губернатора Владимирской области
от 05.07.2006 г. N 482
Об утверждении Положения офинансировании строительстванезавершенных объектовнедвижимости с привлечениемсредств областного бюджета впорядке долевого участия.
В целях сокращения объемов незавершенного строительства иупорядочения финансирования из областного бюджета строительстванезавершенных объектов недвижимости, руководствуясь ст.16 Закона РФ "О краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областнойадминистрации"
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о финансировании строительстванезавершенных объектов недвижимости с привлечением средств областногобюджета в порядке долевого участия согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителей главы администрации области Филиппова С.Н. , Кузина В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования .
Глава администрации
Владимирской области H.Виноградов
Приложение
к постановлению главы
администрации области
от 07.07.99 N 421
П О Л О Ж Е Н И Е
о финансировании строительства незавершенных объектов
недвижимости с привлечением средств областного
бюджета в порядке долевого участия.
1. В соответствии с настоящим Положением производитсяфинансирование завершения строительства объектов недвижимостинезависимо от формы собственности этих объектов, в том числе : жилыхдомов , зданий и сооружений производственного и непроизводственногоназначения , строительство которых прекращено или приостановлено всвязи с отсутствием финансирования и обеспеченияматериально-техническими ресурсами, необходимыми для завершениястроительства в установленные сроки (далее именуются - объекты).
2. Решение о финансировании завершения строительства объектовпринимает администрация Владимирской области по согласованию сзаказчиками строительства и органами местного самоуправления , натерритории которых находятся указанные объекты .
3. Долевое участие каждого участника инвестиционногостроительства определяется условиями договора о долевом участии встроительстве , заключаемого между организацией, являющейсязаказчиком по договору подряда (Заказчиком) и администрациейВладимирской области (Инвестором ).
4. Договор о долевом участии в строительстве объекта являетсясоглашением сторон об участии в строительстве объекта недвижимогоимущества , по которому одна сторона ( Инвестор ) принимает на себяобязательство инвестировать строительство конкретного объектанедвижимости , а другая сторона ( Заказчик ) обязуется после сдачиобъекта в эксплуатацию произвести расчет с Инвестором зафинансирование строительства путем передачи ему части объекта ,предусмотренной договором.
Долевое участие Инвестора определяется в пределах суммы,предусматриваемой программой финансирования капитальногостроительства этого объекта на текущий год.
5. До момента передачи доли во вновь возведенном объектеИнвестору, объекты остаются на балансе Заказчика.
6. Договором подряда ( Заказчик - Подрядчик ) может бытьпредусмотрено условие о предоставлении Подрядчику части здания ,жилого дома и т. п . в счет оплаты за выполнение строительных работ. Вэтом случае Подрядчик , выполняющий работы по строительству объекта,тоже может являться Инвестором.
7. Право на долю в сторящемся объекте возникает у Инвестора помере перечисления Заказчику средств, предусмотренных договором.
8. В договоре о долевом участии в строительстве должен бытьконкретно описан объект инвестиционного строительства , а также частьобъекта, эквивалентная сумме финансирования по договору : адресобъекта , размер общей и полезной площади помещения, количествоквартир и комнат , номера квартир или секций склада и т.д. Кроме того, договор должен предусматривать: стоимость одного квадратного метра ,сроки выполнения обязательств сторон , порядок внесения инвестиций (единовременно или частями в установленные сроки), ответственностьсторон в случае невыполнения обязательств , момент возникновения правасобственности участников инвестиционного строительства на объектнедвижимости и другие условия, которые по мнению сторон являютсясущественными для данного договора.
9. В случае , если в процессе строительства объекта возниклиизменения в части уменьшения или увеличения площади объекта посравнению с той , которая определена в договоре о долевом участии встроительстве , сторонами подписывается дополнительное соглашение , вкотором определяются площадь объекта и взаимное выполнениеобязательств с учетом этих изменений .
10. После принятия Заказчиком объекта в эксплуатацию, у Инвесторавозникает право на долю во вновь возведенном объекте .
11. Факт принятия Заказчиком объекта в эксплуатациюподтверждается наличием Акта государственной приемочной комиссии " Оприемке в эксплуатацию законченного строительством объекта".
После утверждения указанного акта Заказчик составляет актраспределения, который подписывают все участники инвестиционногостроительства. В акте распределения должны быть отражены следующиемоменты :
- общая и полезная площадь вновь возведенного объекта, общееколичество квартир в жилом доме ;
- распределение всех площадей , квартир во вновь возведенномобъекте между участниками инвестиционного строительства всоответствии с договором .
12. Вновь построенный объект должен быть распределен междуучастниками инвестиционного строительства полностью.
13. После оформления акта распределения Заказчик , в качестверасчета за финансирование строительства в соответствии собязательствами по договору о долевом участии в строительстве ,передает Инвестору часть объекта , предусмотренную договором.
14. Передача оформляется актом приема-передачи, в котором должныбыть отражены следующие моменты:
- Заказчик передает, а Инвестор принимает предусмотреннуюдоговором часть объекта ;
- должен быть конкретизирован объект передачи / общая и полезнаяплощадь помещения , номера квартир и количество комнат в жиломпомещении , номера секций в нежилом помещении и т.д./ ;
- размер доли Инвестора в объекте ;
- указание на то, что обязательства сторон по договору выполненыполностью, и что взаимные претензии отсутствуют .
Акт приема-передачи является неотъемлемой частью договора одолевом участии в строительстве и подтверждает факт передачиЗаказчиком предусмотренной договором части объекта (доли в праве)конкретному Инвестору.
15. Право собственности на недвижимое имущество, возникшее врезультате исполнения договора о долевом участии в строительстве , укаждого из участников инвестиционного строительства возникает смомента его государственной регистрации.
16. Инвестором может быть совершена уступка прав по договору одолевом участии в строительстве третьему лицу. В этом случае правособственности на часть объекта инвестиционного строительства всоответствии с договором уступки прав приобретает указанное вдоговоре третье лицо.
17. Договоры о долевом участии в строительстве государственнойрегистрации не подлежат .
18. Администрация Владимирской области вправе передать вустановленном порядке свою долю во вновь возведенном объекте вмуниципальную собственность или принять решение о ее продаже.
Приложение
к Положению о порядке финансирования
строительства незавершенных объектов
недвижимости по договорам о долевом
участии в строительстве
Примерный договор
о долевом участии в строительстве
г.Владимир
Число , месяц , год _____________________________________________
/прописью/
_________________________________________________________________в лице________________________________________________________________действующего на основании____________________________________________,именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны , иАдминистрация Владимирской области , в лице__________________________,действующего на основании __________________________________________ ,именуемый в дальнейшем "Инвестор", с другой стороны, заключилинастоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора.
1.1.Инвестор принимает участие в инвестировании строительстванезавершенного объекта недвижимости, расположенного поадресу:_______________________________________________________________________,общей площадью __________ кв.м., полезной площадью___________кв.м.,____________________________________________________,
/перечень категорий квартир с указанием количества
комнат и другие характеристики объекта/
а Заказчик обязуется передать Инвестору после ввода объекта вэксплуатацию__________________________________________________________
/количество квартир с указанием количества комнат,
количество секций и другие характеристики объекта/общей площадью ___________ кв.м., полезной площадью _____________кв.м.
1.2. Передача Заказчиком части объекта Инвестору производится поакту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящегодоговора.
II. Сумма договора.
2.1. Инвестор уплачивает за указанные квартиры______________________________________________ руб., исходя из стоимости одного квадратного
/сумма прописью/метра ___________________ руб.
2.2.Сумма, указанная в п.2.1. настоящего договора, может бытьперечислена в____________этапов:
этап 1 __________________________________________________________;
этап 2 __________________________________________________________;
и т.д.
III. Обязательства сторон.
3.1. Инвестор обязуется в течение ____________ банковских дней смомента заключения настоящего договора перечислить сумму, указанную вп.2.2. настоящего договора , на счет Заказчика_____________________________.
3.2. Заказчик обязуется сдать в эксплуатацию объект, указанный вп.1.1. настоящего договора , в ________ квартале 200 г. Послеполучения акта сдачи объекта и полной оплаты суммы , предусмотреннойнастоящим договором , передать Инвестору часть объекта , указанную вп.1.1. настоящего договора , в порядке определенном действующимзаконодательством.
3.3. Заказчик обязуется передать Инвестору часть объекта в точномсоответствии с проектом и техническими условиями.
IV. Права сторон.
4.1. Стороны имеют право требовать исполнения обязательств понастоящему договору в судебном порядке.
4.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор илиизменить его условия по соглашению сторон или через арбитражный суд.
4.3. Право собственности на недвижимое имущество , являющеесярезультатом исполнения настоящего договора , возникает у участниковинвестиционного строительства с момента его государственнойрегистрации.
V. Ответственность сторон.
5.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность всоответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае несвоевременной уплаты суммы, предусмотреннойп.2.1. настоящего договора , Инвестор уплачивает Заказчику неустойку вразмере _______ процентов от суммы , оплаченной с просрочкой за каждыйдень просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков , указанных в п.3.2настоящего договора, он уплачивает Инвестору неустойку в размере_______ процентов от суммы договора за каждый день просрочки.
5.4. Строительные недоделки , выявленные при сдаче объекта ,подлежат исправлению Заказчиком за свой счет.
VI. Прочие условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписаниясторонами.
6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договоруоформляются дополнительными соглашениями , которые являются егонеотъемлемой частью.
VII. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик Инвестор
м.п.____________________ м.п.____________________
/Ф.И.О.руководителя/ /Ф.И.О.руководителя/
Приложение
к договору о долевом участии
в строительстве
А К Т
приема-передачи объекта инвестиционного
строительства
г.Владимир "___ "__________ 199 г.
Комиссия в составе :
представителей Заказчика
_________________________ _____________________
/наименование организации/ /должность, Ф.И.О./
_____________________
/должность, Ф.И.О./
представителей Инвестора
_________________________ ____________________
/наименование Инвестора/ /должность, Ф.И.О./
____________________
/должность, Ф.И.О./
составили настоящий акт о том, что во вновь возведенном объекте ,расположенном по адресу:______________________________________________,______________________________________________________________________
/перечень категорий квартир с указанием количества комнат и
другие характеристики объекта/Заказчик ___________________________________________________ передает,
/наименование организации Заказчика/а Инвестор _________________________________________________ принимает
/наименование Инвестора/в соответствии с договором о долевом участии в строительстве N _______от "___"__________ 199_ г.______________________________________________________________________/количество квартир с указанием количества комнат, количество секцийи другие характеристики объекта/.
Обязательства сторон по договору выполнены полностью, в том числеденежные расчеты.
Взаимные претензии отсутствуют.
Имущество передано Имущество принято
ЗАКАЗЧИК: ИНВЕСТОР :
м.п.______________ м.п.______________----------------------------------------------------------------------