Постановление Главы администрации Владимирской области от 06.05.1996 № 222
Об утверждении положения по подрядным торгам во Владимирской области.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
06.05.96 N 222 Утратилo силу - Постановление Главы
администрации Владимирской области
от 02.08.2001 г. N 452
Об утверждении положения поподрядным торгам во Владимирскойобласти
Во исполнение постановления главы администрации области "Осоздании тендерного комитета по внедрению подрядных торгов в области"от 06.03.96 N 124, пункт 3
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о подрядных торгах во Владимирской областисогласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации
Владимирской области Ю.ВЛАСОВ
Приложение
к постановлению главы
администрации области
от 06.05.96г. N 222
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДРЯДНЫХ ТОРГАХ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Положение о подрядных торгах во Владимирской области (вдальнейшем - Положение) разработано в соответствии с Законом РСФСР "Обинвестиционной деятельности в РСФСР", Законом Российской Федерации "Опоставках продукции для федеральных государственных нужд",Распоряжением Государственного Комитета РФ по управлениюгосударственным имуществом и Госстроя РФ N 660-р/18-7 от 13.04.93 г."Об утверждении положения о подрядных торгах в РФ" ( с учетомдополнений и изменений ), Гражданским Кодексом РФ.
1.2. Положение определяет общий порядок и условия подготовки,организации, проведения, регулирования последствий подрядных торгов,на выполнение всего комплекса работ и оказания услуг, связанных спроектированием, строительством новых объектов, расширением,реконструкцией и ремонтом действующих объектов на территорииВладимирской области, а также инженерным управлением ходастроительства за счет средств федерального и областного бюджетов исредств организаций и предприятий различных форм собственности по ихинициативе.
1.3. Положение обязательно при проведении подрядных торгов наразмещение заказов на вновь начинаемое строительство, в том числе накомплекс pабот и оказание услуг в соответствии с п. 1.2 Положения,осуществляемых за счет госудаpственных валютных сpедств игосудаpственных иностpанных инвестиционных кpедитов.
1.4. В положении используются следующие термины:
подрядные торги - форма размещения заказов на строительство,предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказанияуслуг на основе конкурса;
объект торгов - производственный или непроизводственныйобьект, к которому относится предмет торгов;
предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которымпроводятся торги;
участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие в торгах,в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов;
заказчик - лицо, для которого строится, реконструируется иоснащается объект торгов;
тендерная документация - комплект документов, содержащихисходную информацию о технических, коммерческих, организационных ииных характеристиках объекта и предмета торгов, а также об условиях ипроцедуре торгов;
тендерный комитет - постоянный или временный орган,создаваемый заказчиком для организации и проведения торгов;
тендер - конкурсная форма проведения подрядных торгов,представляющая собой соревнование представленных претендентами оферт сточки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендернойдокументации;
претендент - лицо, решившее принять участие в торгах до моментарегистрации оферты;
оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретногопредмета торгов на условиях, определяемых в тендерной документации;
оферент - лицо, от имени которого представлена оферта;
альтернативное предложение - предложение, представляемоеодновременно с основным, содержащее отличающиеся от основногопредложения условия;
паушальная цена - общая цена без диффеpенциации ее составляющих;
1.5. Подрядные торги могут проводиться при размещении заказов на:
- строительство, pеконстpукцию и капитальный pемонт предприятий,зданий и сооpужений пpоизводственного и непpоизводственногоназначения,в том числе на условиях "под ключ";
- выполнение проектных, инженерно-изыскательских,конструкторских, строительных, монтажных, пусконаладочных и другихвидов работ;
- поставку комплектного технологического оборудования, в томчисле на условиях "под ключ";
- управление проектом, консультирование, надзор за ходомстроительства;
- любые технически и организационно обоснованные сочетанияуказанных работ и услуг.
1.6. Основными видами подрядных торгов являются: в зависимости от
- проведения организатором торгов предварительного отборапретендентов - с предварительной квалификацией и без предварительнойквалификации;
- в зависимости от участия иностранных оферентов - с участиеминостранного оферента и без участия иностранного оферента;
- в зависимости от того, в который раз назначаются торги поданному предмету торгов - первичные и повторные.
- в зависимости от фоpмы пpоведения тоpгов - откpытые и закpытые(огpаниченные по числу пpетендентов).
1.7. Решение о назначении и о времени проведения торговпринимается заказчиком в соответствии с настоящим положением послеутверждения технико-экономического обоснования, проекта или послеразработки рабочей документации,а также наличии положительногоэкспертного заключения.
1.8. В подрядных торгах могут принимать участие любые российскиеи зарубежные предприятия и организации, независимо от формысобственности, а если эта деятельность подлежит лицензированию -имеющие лицензию на право ее осуществления.
Запрещается участие в данных торгах предприятий и фирм, имеющихнепосредственную организационно-правовую и финансовую зависимость другот друга, выраженную в форме актов учредительства, финансовогоучастия, холдинга и другие.
1.9. В открытых торгах принимают участие все лица, пожелавшиевыступить в качестве претендентов, а после прохождения предварительнойквалификации, в качестве оферентов.
2. Участники торгов
2.1. Основными участниками подрядных торгов являются: заказчик,тендерный комитет, претенденты, оференты.
Тендерным комитетом в отдельных процедурах торгов можетпривлекаться любая другая организация (экспертного илиинженерно-консультативного характера), а также специализированныевнешнеэкономические обьединения в случае проведения международныхторгов.
2.2. При проведении торгов на проектирование, строительствоновых, расширение, реконструкцию и ремонт действующих объектов,финансируемых из федерального и областного бюджетов, заказчикомвыступает администрация Владимирской области.
Заказчик принимает решение о проведении подрядных торгов и издаетв связи с этим распоряжение, в котором:
- определяет предмет торгов и форму их проведения (открытые илизакрытые);
- определяет потенциальных претендентов и через тендерный комитетнаправляет им приглашение к участию в торгах (при закрытых торгах)
По итогам торгов устанавливает окончательные условия контракта изаключает его с победителем торгов.
2.3. При проведении подрядных торгов на комплекс работ и оказаниеуслуг, осуществляемых за счет государственных валютных средств игосударственных иностранных инвестиционных кредитов, в случаепроведения международных торгов, заказчик может включать в составтендерного комитета специализированные внешнеэкономические обьединения.
2.4. Заказчик в соответствии с заключенным договором привлекаетдействующий тендерный комитет, созданный постановлением главыадминистрации области N 124 от 06.03.96 г..
2.5. К работе тендерного комитета могут привлекатьсяпредставители проектных, научно-исследовательских,инженерно-изыскательских, инженерно-консультационных и другихорганизаций.
2.6. Работа лиц, привлекаемых к участию в деятельности тендерногокомитета, оплачивается организатором торгов на основании заключаемых сними договоров в соответствии с действующим законодательством.
2.7. Тендерный комитет осуществляет следующие функции:
- подготавливает документы для объявления торгов, осуществляетпубликацию объявления и рассылку приглашений;
- производит сбор заявок на участие в торгах, на предварительнуюквалификацию;
- проводит предварительную квалификацию претендентов; организует
разработку и распространение тендерной документации и решаетвопросы изменения этой документации и процедур;
- проводит ознакомление претендентов с тендерной документацией идает необходимые разъяснения;
- обеспечивает сбор, хранение и оценку представленных оферт;
- осуществляет процедуру торгов и ее оформление;
- определяет победителя или принимает иное решение по результатамторгов и представляет их на утверждение;
- публикует в средствах массовой информации отчет о результатахторгов.
2.8. Лицо приобретает статус претендента с момента обращения втендерный комитет для участия в торгах.
Статус претендента утрачивается лицом в следующих случаях:
- по желанию претендента - на любой подготовительной стадии;
- вследствие непрохождения предварительной квалификации,невнесения первого задатка к моменту представления оферты;
- вследствие нарушения претендентом настоящего положения илинаpушения опубликованных условий тоpгов,котоpые пpедусматpивают такиесанкции.
2.9. Претендент имеет право:
- получать от тендерного комитета исчерпывающую информацию поусловиям и порядку проведения подрядных торгов;
- обращаться в тендерный комитет с просьбой об отсрочкепредоставления оферты в письменной форме.
2.10. С момента регистрации оферты претендент приобретаетстатус оферента.
2.11. Для участия в торгах претендент обязан после прохожденияпредварительной квалификации до момента представления оферты внестипервый задаток на расчетный счет заказчика.
Размер первого задатка определяется тендерным комитетом.
2.12. Для проведения предварительных исследований, подготовкитендерной документации, разработки условий предварительнойквалификации, оценки оферт и выдачи рекомендаций о выборе победителя,экспертизы представленных оферт, разъяснения условий конкурса ивыполнения других услуг тендерным комитетом может привлекатьсяинженерно-консультационная организация.
2.13. Инженерно-консультационная организация может привлекатьсяпретендентом для разработки оферты.
2.14. Одна и та же инженерно-консультационная организация неимеет права сотрудничать в процессе подготовки конкретных торговодновременно с заказчиком, организатором торгов и тендерным комитетомс одной стороны, и с претендентом, оферентом с другой стороны.
3. Объявление торгов
3.1. Объявление о проведении открытых торгов, а также ихрезультаты публикуются тендерным комитетом в периодической печати.
3.2. Объявления об открытых торгах должны содержать:
- сведения о времени, месте и форме торгов, порядке их проведенияи определении победителя;
- сведения о порядке оформления участия в торгах;
- наименование заказчика и организатора торгов;
- наименование вида торгов, объекта и предмета торгов;
- краткую характеристику места строительства;
- ориентировочный объем и сроки выполнения работ;
- условия выполнения контракта, необходимость учета рядаограничений;
- адрес, сроки, условия приобретения и другие сведения дляполучения тендерной документации;
- срок представления оферт.
3.3. Объявление или информация о проведении международныхоткрытых торгов публикуются в соответствующих иностранных печатныхизданиях, а также рассылаются представительствам иностранныхорганизаций в России и непосредственно предполагаемым претендентам.
3.4. Обьявление о торгах должно быть произведено за 2 месяца досрока представления оферт.
4. Тендерная документация
4.1. Конкретный порядок, состав и другие условия подготовкитендерной документации определяет тендерный комитет в соответствии споручением заказчика.
4.2. Тендерная документация передается в комплекте поофициальному запросу претендента после оплаты в размере 10 процентовот стоимости проектно-изыскательских работ в действующих ценах.
Оплаченная претендентом стоимость тендерной документациинезависимо от итогов проведения торгов не возвращается.
4.3. Тендерная документация состоит из следующих основныхразделов:
- общие сведения об объекте и предмете торгов;
- проектная документация;
- требования по составу документации оферты;
- инструкция оферентам;
- условия и порядок проведения торгов;
- проект контракта;
- форма заявки об участии в торгах.
4.4. В разделе "Общие сведения об объекте и предмете торгов"приводятся:
- наименование, адрес, описание размещения объекта торгов;
- общее описание предмета торгов с указанием главныхколичественных параметров;
- даты и сроки выполнения работ; наименование заказчика;
- условия и порядок посещения строительной площадки и другиеобщие сведения.
4.5. В раздел "Проектная документация" включаются чертежи, схемы,графики, расчеты, ведомости объемов работ, спецификации, особыетехнические условия, а также информация о системах измерения,стандартов, испытаний, сертификации.
4.6. В разделе "Инструкция оферентам" отражаются информация итребования по условиям разработки, порядку оформления и представленияоферты.
Документация, представляемая оферентами в тендерный комитет,должна соответствовать требованиям, содержащимся в тендернойдокументации.
4.7. Для участия в торгах претендент должен представить следующиедокументы:
- заявку на участие в подрядных торгах;
- гарантию о внесении задатка до заключения контракта;
- расчет цены предмета торгов с указанием порядка ее исчисления ираспределения по основным видам работ;
- пояснительную записку с приложением необходимой экономической,технической и технологической документации.
В отдельных случаях состав представляемой документации по решениюзаказчика может быть изменен.
4.8. Сметная стоимость предмета торгов является информациейсугубо конфиденциальной. Оференты для реализации технического решениясами разрабатывают проект организации строительства и определяют ценуконтракта.
4.9. Разработанная тендерным комитетом тендерная документацияпринимается тендерным комитетом и утверждается заказчиком.
В утвержденную заказчиком тендерную документацию не могутвноситься изменения и дополнения иначе, чем в порядке, предусмотренномнастоящим положением.
4.10. При проведении международных торгов тендерная документациясоставляется на русском и английском языках.
5. Оферта
5.1. Оферта должна быть подготовлена и представлена в тендерныйкомитет в соответствии с требованиями и условиями, определенными втендерной документации.
Оферты принимаются в двойных конвертах. Во внешнем конвертесодержится заявка на участие в торгах, копия платежного документа,подтверждающая внесение задатка, и внутренний конверт. Во внутреннемконверте находится оферта.
Внутренний конверт должен быть запечатан оферентом на моментподачи оферты.
5.2. Оферент имеет право наряду с офертой, составленной всоответствии с условиями, содержащимися в тендерной документации,представить альтернативное предложение.
5.3. В случае обращения организатора торгов к оферентам спросьбой продлить срок действия оферты, оферент имеет правопересмотреть свое предложение о цене.
5.4. При приемке оферты тендерный комитет проверяет наличиенеобходимых документов, находящихся во внешнем конверте, и можетотказать в приемке оферты в случае, если они не надлежащим образомоформлены, а также в случае представления их не в полном объеме.
5.5. Тендерный комитет обязан зарегистрировать оферту и другуюдокументацию немедленно после ее представления и приемкиуполномоченным лицом.
5.6. Оференту, представившему оферту, выдается расписка,подтверждающая прием и регистрацию его оферты.
5.7. Оферта, представленная оферентами, хранится вместе с книгойрегистрации в специальном сейфе под ответственность лица,осуществляющего приемку оферт. Ответственность за сохранностьпредставленной документации несет организатор торгов.
6. Процедура торгов
6.1. Подрядные торги проводятся по месту нахождения организатораторгов.
6.2. Торги должны происходить в день, час и месте, официальнообъявленных организатором торгов.
6.3. В случае изменения порядка проведения торгов, всезаинтересованные лица извещаются об этом не позднее чем за 30 дней допроведения конкурса тем же способом, каким происходило объявление оторгах.
6.4. Перед вскрытием конвертов тендерный комитет удостоверяется вих сохранности.
6.5. Вскрытие конвертов производится тендерным комитетом всоставе не менее 60%.
6.6. В торгах могут принимать участие по приглашению тендерногокомитета эксперты и иные специалисты без права голоса.
6.7. В зависимости от сложности предмета торгов тендерный комитетустанавливает срок рассмотрения оферт, который не может быть более 6месяцев с момента вскрытия конвертов.
6.8. Срок рассмотрения объявляется на первом заседании по торгамтендерным комитетом.
6.9. Тендерный комитет в процессе торгов имеет право вызыватьоферентов для дачи разъяснений, запрашивать у них и из другихисточников дополнительные сведения, подтверждения, документы.
6.10. Тендерный комитет проверяет соответствие представленныхоферт требованиям, содержащимся в тендерной документации. В случае,если представленная оферта не соответствует требованиям, содержащимсяв тендерной документации, и исправление недостатков меняет предложениеоферента, указанная оферта не подлежит рассмотрению, что фиксируется впротоколе заседания тендерного комитета.
6.11. В случае обнаружения тендерным комитетом недостатков впредставленной документации, не меняющих предложение оферента,тендерный комитет вправе требовать от оферентов приведенияпредставленной документации в соответствие с требованиями,предусмотренными в тендерной документации.
В случае не приведения оферты в соответствие с требованиями,содержащимися в тендерной документации в установленный тендернымкомитетом срок, указанная оферта не подлежит рассмотрению, чтофиксируется в протоколе заседания тендерного комитета.
6.12. Офеpенты или их пpедставители не впpаве пpисутствовать приоценке офеpт.
6.13. Оценку офеpт осуществляет оценочная комиссия, фоpмиpуемаятендеpным комитетом в составе заказчика, пpоектных и дpугихоpганизаций.
6.14. Пpи оценке офеpт отдельно оцениваются техническая икоммеpческая части офеpт.
Оценка офеpт осуществляется на основе балльнойсистемы,pазpабатываемой тендеpным комитетом.
6.15. Кpитеpии оценки каждого pаздела технической части офеpтыопpеделяются тендеpным комитетом.
В технической части оцениваются :
- сpоки и pеализация пpоекта;
- качество планиpования и pабот (техническая документация,стpоительно-монтажные, электpотехнические, отделочные pаботы,технологическое обоpудование и дp.).
Если офеpент пpедставил альтеpнативное пpедложение, улучшающеепpоект, офеpта оценивается дополнительными баллами в поpядке,установленном тендеpным комитетом.
6.16. Оценка коммеpческой части офеpты пpоводится исходя изсопоставимости цен. Пpи этом в коммеpческой части отpажаются pазделы:общая стоимость стpоительства с pазбивкой по видам pабот иобоpудованию.Кpитеpии оценки коммеpческой части офеpты опpеделяютсятендеpным комитетом.
6.17. В pезультате pассмотpения пpедложений офеpентов по каждойофеpте составляется отчет, в котоpый, помимо таблиц балльной оценки,входит текстовое заключение по технической части офеpты, а такжеpекомендации тендеpному комитету.Заключение подписывается всемиучастниками оценочной комиссии и пpедусматpивает выбоp двух-тpехофеpентов,офеpты котоpых являются наиболее пpиемлемыми для болеетщательного анализа их пpедложений и выбоpа из них победителя.
6.18. Инфоpмация об итогах оценки офеpт не сообщаетсялицам,официально не имеющим отношения к пpоцедуpе оценки.Членытендеpного комитета,оценочная комиссия и пpивлеченные экспеpты несутответственность за pазглашение данной инфоpмации впоpядке,установленном законодательством.
6.19. Офеpта победителя тоpгов подлежит в обязательном поpядкеэкспеpтизе во Владимирском территориальном управлении вневедомственнойэкспертизы.
6.20. До подписания контpакта pассматpиваются все замечанияэкспеpтов по технической части офеpты и пpинимаются pешения исходя изтpебований тендеpной документации.
6.21. Оференты не вправе самостоятельно вносить любые изменения всвои оферты в процессе торгов.
6.22. Оферент имеет право в любой момент отозвать свою оферту.При этом внесенный задаток ему не возвращается.
6.23. Тендерный комитет выбирает победителем торгов оферента,предложение которого наиболее полно отвечает всем требованиям,содержащимся в тендерной документации.
Выбор победителя определяется критериями, содержащимися втендерной документации.
Решение тендерного комитета о выборе победителя торговпринимается простым большинством голосов от числа членов,присутствующих на заседании тендерного комитета полномочного составасоставляющего не менее 2\3. В случае равенства голосов принимаетсярешение, за которое проголосовал председатель тендерного комитета.
6.24. Решение тендерного комитета оформляется протоколом.Протоколы заседаний тендерного комитета подписывает председатель исекретарь тендерного комитета.
6.25. В течение трех дней после утверждения заказчикомрезультатов торгов - тендерный комитет направляет протокол совещаниявсем участникам торгов.
6.26. Тендеpный комитет не обязан мотивиpовать свой выбоp пеpедпpетендентами.
6.27. Тендерный комитет может принять решение о закрытии торговбез объявления победителя.
6.28. Подpядные тоpги могут быть объявлены тендеpным комитетомнесостоявшимися, если:
- на момент открытия тоpгов поступила одна офеpта;
- все пpедставленные офеpты не содеpжат документов,подтвеpждающих внесение задатка;
- пpедставленные офеpты не отвечают тpебованиям экономическойэффективности.
6.29. Тендеpный комитет не пpинимает пpетензий офеpентов и ненесет имущественной или иной юpидической ответственности пеpед нимипpи объявлении тоpгов несостоявшимися. В этих случаях задаток подлежитвозвpату офеpентам.
6.30. В случае, если самая низкая цена, предложенная оферентами,значительно превышает расчетную цену, определенную экспертами с учетомстатистических и прогнозируемых индексов цен в строительстве,тендерный комитет может отклонить все предложения и провести повторныеторги.
7. Утверждение результатов
7.1. Тендерный комитет в день подведения итогов конкурсаподготавливает протокол о результатах торгов.
7.2. Заказчик в недельный срок рассматривает представленныедокументы и пpинимает pешения об утверждении результатов торгов.
Торги считаются завершенными.
Запpещается пеpедача заказчиком кому-либо пpава утвеpжденияpезультатов тоpгов.
7.3. В случае не утверждения результатов торгов мотивированноерешение направляется в тендерный комитет.
7.4. Заказчик торгов при рассмотрении протокола о результатахторгов принимает решение по их последствиям.
7.5. Последствиями торгов могут быть следующие действия:
- подписание контракта между заказчиком и победителем; проведение
- повторных торгов.
7.6. Если в результате первичных торгов победитель не определенили протокол не утвержден, а также в случае, когда контракт междупобедителем и заказчиком не заключен, заказчик обязан назначитьповторные торги на тот же самый объект с тем же предметом торгов.
7.7. Результаты торгов публикуются тендерным комитетом внедельный срок с момента утверждения их заказчиком.
8. Заключение контракта
8.1. После получения уведомления победитель обязан внести второйзадаток на расчетный счет заказчика в срок, установленный тендернымкомитетом.
8.2. В случае невнесения победителем второго задатка вустановленный тендерным комитетом срок, организатор торгов можетотменить присуждение заказа данному победителю, внесенный в этомслучае первый задаток ему не возвращается.
8.3. После внесения победителем второго задатка между заказчикоми победителем торгов заключается контракт на условиях, содержащихся втендерной документации и оферте победителя торгов. При подписанииконтракта по взаимному согласию в него могут быть внесены и иныеусловия, не изменяющие условия, содержащиеся в тендерной документациии оферте победителя.
Победитель торгов может отказаться от подписания контракта сзаказчиком, в этом случае внесенные задатки ему не возвращаются, атакже возмещаются убытки, связанные с уклонением от заключенияконтракта.
8.4. По объемам строительства, ремонта, проектирования, гдепродолжительность работ установлена не более 3-4 месяцев, стоимостьконтракта рассчитывается в фиксированных ценах.
По объектам строительства, ремонта с продолжительностью работболее одного строительного сезона предусмотренно вводить индексациюцен.
8.5. Расходы по организации и проведению торгов осуществляются засчет заказчика и относятся на стоимость строительства.
8.6. При проведении подрядных торгов на строительство обьектов,сооружаемых за счет государственных иностранных инвестиционныхкредитов, после определения победителя торгов, заказчик может привлечьк переговорам с иностранной фирмой специализированнуювнешнеэкономическую организацию.
Подписание контракта с иностранной фирмой-победителем торговможет осуществить специализированная внешнеэкономическая организацияот имени и по поручению заказчика.
В случае, если победителем торгов (тендеров) объявленаиностранная фирма, в контракте предусматривается максимальноеиспользование изготовляемых в Российской Федерации оборудования иматериалов, а также выполнение областными оpганизациями не менее 30пpоцентов объемов pабот и услуг от общего объема стpоительства.
Расчеты с pоссийскими оpганизациями, выполняющими работы насубподpяде у иностpанных фиpм, осуществляются в соответствии сзаконодательством Российской Федеpации.
9. Недействительность результатов торгов и ответственность сторон
9.1. Споры о признании результатов торга недействительнымирассматриваются судебными органами в порядке, установленномдействующим законодательством.
9.2. Заказчик, тендерный комитет и другие участники торгов несутответственность за соблюдение установленных настоящим Положениемправил и процедур подготовки и проведения торгов и за объективностьрезультатов торгов в порядке, установленном действующимзаконодательством.
О Г Л А В Л Е Н И Е
к составу Положения о проведении подрядных торгов
1. Положение о проведении подрядных торгов
* 2. Приложение 1 (Приглашение к участию в открытых торгах)
* 3. Приложение 2 (Приглашение к участию в закрытых торгах)
4. Приложение 3 (Примерная Форма заявки на участие в торгах)
5. Приложение 4 (Претендент)
6. Приложение 5 (Собственный производственный и технический
персонал)
7. Приложение 6 (Строительная техника)
8. Приложение 7 (Финансовое положение)
9. Приложение 8 (Перечень крупных обьектов)
* 10. Приложение 9 (Форма извещения победителя торгов)
11. Приложение 10 (Тендерное предложение к оферте)
12. Приложение 11 (Инструкция оферентам)
Примечание: отмеченные "*" пункты в состав тендерной документациине прикладываются.
Приложение 1
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТЫХ ТОРГАХ
Тендерный комитет Владимирской области приглашает предприятиянезависимо от формы собственности к участию в подрядных торгах на_______________________________________________________________________
/наименование работ или объекта/_______________________________________________________________________Место строительства объекта____________________________________________Объем работ____________________________________________________________Предполагаемый срок начала работ_______________________________________Прием конкурсных предложений производится до___________________ 199_г.По всем вопросам и условиям проведения конкурса обращаться по адресу:Председатель комитета В.А.КУЗИН
Приложение 2
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКРЫТЫХ ТОРГАХ
Тендерный комитет по проведению подрядных торгов во Владимирскойобласти 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, 21приглашает Вас принять участие в подрядных торгах на _______________________________________________________________________________________
/наименование работ или обьекта/______________________________________________________________________в качестве претендента.Месторасположение объекта строительства_______________________________Осмотр площадки строительства может быть произведен с___________________199___ до__________________________199___Предполагаемый срок начала работ______________________________________
В случае Вашего согласия на участие в торгах, Вы можете получитьэкземпляр тендерной документации, после перечисления ____________тыс.руб. на расчетный счет ____________________________________________________________________________________
Для участия в торгах необходимо при представлении офертыприложить гарантию о внесении задатка в размере % от стоимости офертыдо заключения контракта.Заявки принимаются:с__________________________199__ г. по_____________________199__ г.
/каждый день, кроме выходных/
с 8-З0 до 17-00 /обед с 12-00 до 12-30/
Председатель комитета В.А.Кузин
Приложение 3
Примерная форма заявки на участие в торгах
Тендеpный комитет по пpоведению_______________________ подpядных тоpгов во Владимиpской
штамп области_______________________
организации_______________________ Адpес:
претендента
1. Изучив тендерную документацию, включая технические икоммерческие условия выполнения работ, мы, нижеподписавшиеся,уполномоченные на подписание контракта, согласны участвовать вторгах_________________________________________________________________________________________
/наименование объекта и предмета торгов/
2. В случае, если наше предложение будет признано на торгахпобедителем и после получения Вашего уведомления об этом, принимаем насебя обязательства:
а) выплатить сумму задатка, составляющего % от суммы подряда вустановленный срок до заключения контракта;
б) приступить к работе по составлению контракта/подписаниюпротокола с целью проведения дальнейших переговоров/.
3. Мы согласны соблюдать условия настоящей заявки до заключенияконтракта.
4. В случае признания нас победителем торгов, до подписанияконтракта /протокола/ подряда, настоящая заявка будет считатьсяимеющей силу Договора между нами.
Руководитель __________________________
/фамилия, имя, отчество/
М. П.
Приложение 4
ПРЕТЕНДЕНТ
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИРМЫ :+--------------------------------------------------------------------+| | | Филиалы и дочерние || | Головная фирма | предприятия || | | /если есть/ ||-----------------------+----------------------+---------------------|| Адpес | | ||-----------------------+----------------------+---------------------|| Телефон: | | ||-----------------------+----------------------+---------------------|| Телекс: | | ||-----------------------+----------------------+---------------------|| Телефакс: | | ||-----------------------+----------------------+---------------------|| Ответственное лицо | | ||-----------------------+--------------------------------------------|| Фоpма общества: | ||-----------------------+--------------------------------------------|| Уставной капитал: | ||-----------------------+--------------------------------------------|| Сфера деятельности: | || | || | || | |+--------------------------------------------------------------------+Руководитель: Дата: Печать/подпись:________________________ ____________ _____________________Примечание: по данной форме заполняется также каждая субподряднаяорганизация /при привлечении к работе данного контракта/.
Приложение 5Собственный производственный и технический персонал----------------------------------------------------------------------Наименование претендента:+---------------------------------------------------------------------------------+| | Сpеднее количество в 199_ году | | || +------------------------------------------| Всего | Всего || Вид персонала | Всего | В т.ч. | * | * | 199_ | 199_ || | | работа в | Опыт | Знание | | || | | фиpме не | работы | иностpанных | | || | | менее 5 | за | языков | | || | | лет | рубежом | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Руководящий пеpсонал | | | | | | || в менеджменте | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Начальники стpоек | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Инженеpы | | | | | | || пpоектиpовщики | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Техники | | | | | | || пpоектиpовщики | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Инженеpы автоpского | | | | | | || надзоpа | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Начальники участков | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Главные механики | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Пpоpабы | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Механики | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Рабочие стpоительных | | | | | | || специальностей | | | | | | ||----------------------+-------+----------+---------+-------------+-------+-------|| Специалисты по | | | | | | || матеpиально- | | | | | | || техническому | | | | | | || снабжению | | | | | | |+---------------------------------------------------------------------------------+Руководитель: Дата: Печать/подпись_____________________ _____________ ____________________
Примечание: В случае консорциумов указать суммарные показателидля всех партнеpов.
* Заполняется при финансировании строительства объекта за счетгосударственных иностpанных инвестиционных кредитов.
Приложение 6Строительная техника /оборудование/, транспорт----------------------------------------------------------------------
Наименование претендента:+--------------------------------------------------------------------------+| Наименование | | | | | В распоряжении || строительной | Изготовитель | Штук | Год | Мощность | || техники | Марка | | выпуска | +----------------|| | | | | | Штук: начиная || | | | | | с ||--------------+--------------+------+---------+----------+----------------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | |+--------------------------------------------------------------------------+Руководитель: Дата: Печать/подпись______________________ _______________ _______________
Примечание: В случае консорциумов указать суммарное количествовсех партнеров.
Приложение 7Финансовое положение----------------------------------------------------------------------Наименование претендента:Правовая форма:
БАЛАНС+--------------------------------------------------------------------------+| Активы | 199 | 199 | 199 | Пассивы | 199 | 199 | 199 ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | СОБСТВЕННЫЙ | | | || в т.ч. | | | | КАПИТАЛ, в т.ч. | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| нематериальные | | | | заявленный | | | || ценности | | | | капитал | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| земельные | | | | | | | || участки/ | | | | накопления | | | || постройки | | | | | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| техническое | | | | балансовая | | | || оборудование/ | | | | прибыль | | | || станки | | | | | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| производственное | | | | ЗАЕМНЫЙ | | | || оборудование | | | | КАПИТАЛ, в т.ч. | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| капиталовложения | | | | отчисления | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| ОБОРОТНЫЙ | | | | | | | || КАПИТАЛ, в т. ч. | | | | пенсионное | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| неоплаченное | | | | дебиторская | | | || строительство | | | | задолженность | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| полученная | | | | из поставок и | | | || часть оплаты | | | | услуг | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| кредитная | | | | | | | || задолженность/ | | | | | | | || прочие | | | | | | | || имущественные | | | | сроком менее | | | || ценности | | | | 1 года | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| из поставок и | | | | сроком менее | | | || услуг | | | | 5 лет | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| ликвидные | | | | | | | || средства | | | | | | | ||-------------------+------+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----|| СУММА | | | | СУММА | | | || БАЛАНСА | | | | БАЛАНСА | | | |+------------------------------------------------------------------------+
РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ+---------------------------------------------------------------------+| ЗАТРАТЫ | | | | ПРИБЫЛЬ | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| материальные | | | | | | | || затраты, в т. ч. | | | | доходы с оборота | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| затраты на | | | | увеличение и | | | || персонал | | | | уменьшение запасов | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| | | | | другие | | | || заработная плата | | | | активированные | | | || | | | | работы | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| | | | | прочие | | | || амортизация | | | | производственные | | | || | | | | доходы | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| расходы по | | | | доходы по | | | || кооперации | | | | кооперации | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| проценты и | | | | из объединенных | | | || подобные расходы | | | | предприятий | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| | | | | проценты и | | | || налоги | | | | подобные доходы | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| прочие | | | | прочие | | | || производственные | | | | производственные | | | || расходы | | | | доходы | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| непредвиденные | | | | непредвиденные | | | || расходы | | | | доходы | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| амортизация | | | | | | | || оборудования | | | | | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| СУММА | | | | СУММА | | | || ЗАТРАТ | | | | ПРИБЫЛИ | | | ||------------------+-----+-----+-----+--------------------+---+---+---|| БАЛАНС | | | | БАЛАНСОВАЯ | | | || УБЫТКОВ | | | | ПРИБЫЛЬ | | | |+---------------------------------------------------------------------+
Нерегулярные дебиторские задолженности /поручительства/гарантии/... /
Велось ли за последние 5 лет судопроизводство в отношениибанкротства или неплатежеспособности
Примечание к позициям, требующим поясненияРуководитель: Дата: Печать/подпись
Приложение 8
Перечень наиболее крупных строительных объектов сопоставимого вида и объема+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| | Наименование | | | Период строительства | | | || NN | построенного | Общий объем | +-------------------------------| | | || пп | объекта | строительства | В том числе | Начало | Окончание | Заказчик | Место | Примечание || | | объекта | собственными | строительства | строительства | | | || | | в млн. руб. | силами | год/месяц | год/месяц | | | ||----+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+----------+-------+------------|| | | | | | | | | ||----+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+----------+-------+------------|| | | | | | | | | ||----+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+----------+-------+------------|| | | | | | | | | ||----+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+----------+-------+------------|| | | | | | | | | ||----+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+----------+-------+------------|| | | | | | | | | ||----+--------------+---------------+--------------+---------------+---------------+----------+-------+------------|| | | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Примечание: В случае консорциумов приложение 8 заполняется каждымиз партнеров.Руководитель: Дата: Печать/подпись
Приложение 9
Форма извещения
победителя торгов и приглашение его
для проведения переговоров----------------------------------------------------------------------
Тендерный комитет по проведению --------------------------
наименование организации
подрядных торгов во --------------------------
победителя торгов
Владимирской областиТендерный комитет по проведению подрядных торгов____________________________________________________________________________________________
/наименование работ или объекта/уведомляет Вас о том, что на подрядных торгах по____________________________________________________________________________________________
/наименование объекта и предмета торгов/признан победителем___________________________________________________
/наименование организации______________________________________________________________________
признанной победителем торгов/Стоимость работ подряда принята в сумме_____________________________________________________________________________________________________В соответствии с Положением о проведении подрядных торгов Вамнеобходимо перечислить в семидневный срок на р/с _____________________Центробанка задаток в сумме____________________________т.руб.Направляю Вам протокол эаседания тендерного комитета от_________199 г.и прошу Вас прибыть___________________________________________________
/дата/для проведения переговоров и оформления контракта на выполнениеподряда.
Председатель В.А.Кузин
Приложение 10Тендерное предложение к оферте----------------------------------------------------------------------Наименование объекта торга__________________________________________________________________________________________________________________Наименование организации, участвующей в торгах______________________________________________________________________________________________Изучив чертежи, спецификации, ведомости объемов, мы согласныприобрести объект и выполнить необходимые работы.Если наше предложение будет принято, принимаем на себя обязательствоприступить к работам и выполнить их на следующих условиях:
1. Базисная цена СМР оферты в ценах 1991года__________________________________________________________________
2. Предлагаемая стоимость работ в текущих ценах (без НДС испецналога) на момент представления оферты /открытая,закрытая/_____________________________________________________________
3. Условия изменения цены в период действия графика производстваработ_________________________________________________________________
4. Срок исполнения работ_________________________________________
/в календарных днях/
5. Минимальная сумма аванса______________________________________
6. Срок оплаты промежуточных платежей____________________________
7. Гарантийный срок устранения дефектов__________________________
8. Адрес организации:____________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЬ ДАТА ПОДПИСЬ/ПЕЧАТЬ
Приложение 11
ИНСТРУКЦИЯ ОФЕРЕНТАМ
1. Для участия претендента в торгах необходимо представить:----------------------------------------------------------------------
1.1. - заявку на участие в подрядных торгах; /приложение З/
1.2. - гарантию о внесении задатка в размере % от стоимостиоферты до заключения контракта;
1.З. - оферту, разработанную в соответствии с настоящейинструкцией.
2. Требования к содержанию оферты:----------------------------------------------------------------------
2.1. - стоимость договорной цены /открытой илизакрытой/представляется в уровне текущих цен на момент представленияоферты;
2.2. - к рассмотрению принимаются альтернативные предложения;
2.3. - основаниями к отклонению предложений претендентов, оферт иотмене торгов служат пункты ПОЛОЖЕНИЯ о проведении подрядных торгов;
2.4. - общие сведения:
- полное наименование организации /претендента/ и его реквизиты,адрес, телефон, факс и др.;
- профилирующее направление деятельности;
- заверенные копии регистрационных и уставных документов;
- прежнее название организации, если оно менялось и когда;
- лицензия на деятельность, связанную с предметом ведения торгов;
- годовой объем работ за последние три года аналогичных работ, вт.ч. выполненных собственными силами в ценах 1992 года;
- банковские реквизиты;
- Ф.И.0. руководителя, заместителей, гл.бухгалтера и основныхдолжностных лиц;
- сведения о платежеспособности претендента, заверенные Банком;
- сведения о судебных или арбитражных процессах, на которых он/претендент/ выступает/ал/, как обвиняемая сторона, а предметом искаявляется нарушение обязательств относительно качества, сроков либофинансовые затруднения;
- перечень производственных помещений;
- структура организации /фирмы/, наличие филиалов и дочерних фирм;
/Приложения 4/
- данные по составу и квалификации технического ипроизводственного персонала за последние три года. По основнымкатегориям персонала надлежит указывать среднестатистическиепоказатели за год; /Приложение 5/
- перечень механизмов, оборудования для выполнениярассматриваемых работ, перечень транспортных средств с указанием ихназначения, грузоподъемности и т.п.; /Приложение 6/
- данные о финансовом положении, в том числе балансы, расчетыприбылей за последние три года; /Приложение 7/
- опыт и стаж работы претендента в области, определяемойпредметом торгов. Необходимо указать введенные объекты, сопоставимыепо виду и объему; /Приложения 8/
2.5. Состав технической части:
2.5.1. По объектам строительства, реконструкции, ремонта:
- календарный план производства работ;
- гарантийный срок устранения дефектов; /Приложение N 10/
- состав привлекаемых на объект материальных и трудовых ресурсов,строительных машин;
- перечень привлекаемых субподрядных и транспортных организаций;
/Приложение N 4/
- режим рабочего времени /вахтовый метод, командировка и т.д./;
- обеспечение работающих жильем и объектами социальнойинфрастуктуры;
- предложения по охране окружающей среды, техники безопастности./представляется при альтернативном варианте/
2.6. Состав коммерческой части оферты:
- базисная цена СМР в ценах 1991 года /Приложение N 10/
- стоимость работ /открытая, закрытая/ в текущих ценах ( без НДСи спецналога) на момент представления; /Приложение N 10/
- условия иэменения цены в период действия календарного графикапроизводства работ; /Приложение N 10/
- минимальная сумма аванса;
- сроки оплаты промежуточных платежей; /Приложение N 10/
- среднемесячная заработная плата за 2 предыдущих года /помесяцам/;
- рентабельность за 2 предыдущих года;
- размер и структура накладных расходов.
3. Правила оформления и предоставления материалов оферты:----------------------------------------------------------------------
- тендерное приложение к оферте (Приложение N 10) оформляется в всоставе оферты первыми листом;
- материалы оферты представляются в трех экземплярах /оригинал идва экземпляра светокопии/;
- при расхождении данных оригинала со светокопиями, предпочтениеотдается оригиналу;
- по вопросам торгов и тендерной документации обращаться:
- оферта не должна содержать исправлений, впечатанные данныедолжны соответствовать графам заполняемых форм оферты;
- в случае возможных арифметических ошибок, опечаток крассмотрению принимается цена оферты;
- материалы оферты подписывает руководитель - распорядителькредитов;
- оферта закладывается в конверт, опечатывается сургучнымипечатями, закладывается во внешний конверт с документами, оговоренными
Положением о проведении тендерных торгов;
- материалы тендера могут быть направлены в адрес Тендерногокомитета заказной почтой с уведомлением, или лично под расписку;
- порядок отзыва оферты оговорен Положением о проведениитендерных торгов.