Постановление Администрации Владимирской области от 26.05.2014 № 550
Об утверждении административного регламента исполнения департаментом строительства и архитектуры администрации Владимирской области государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных...
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2014 N 550
Утратило силу - Постановление Администрации Владимирской области
от 28.10.2016 № 949
Об утверждении административного
регламента исполнения
департаментом строительства и
архитектуры администрации
Владимирской области
государственной функции по
осуществлению государственного
контроля (надзора) в области
долевого строительства
многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости на
территории Владимирской области
В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
постановлениями Губернатора области от 21.02.2006 N 120 "Об
утверждении Положения о департаменте строительства и архитектуры
администрации Владимирской области", от 27.07.2011 N 759 "О порядках
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент исполнения департаментом
строительства и архитектуры администрации Владимирской области
государственной функции по осуществлению государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости на территории Владимирской области
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора области от
19.06.2009 N 463 "Об утверждении административного регламента
исполнения департаментом строительства и архитектуры администрации
области государственной функции по осуществлению государственного
контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Владимирской
области" и от 05.10.2010 N 1070 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 19.06.2009 N 463 "Об утверждении
административного регламента исполнения департаментом строительства и
архитектуры администрации области государственной функции по
осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Владимирской области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора области по строительству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. Губернатора области А. Конышев
Приложение
к постановлению
администрации области
от 26.05.2014 N 550
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения департаментом
строительства и архитектуры администрации Владимирской области (далее
- департамент) государственной функции по осуществлению
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Владимирской области (далее - административный регламент) разработан в
целях повышения качества и эффективности исполнения государственной
функции и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении указанных полномочий.
1.2. Наименование государственной функции: осуществление
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Владимирской области.
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется
уполномоченными должностными лицами департамента в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
- Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях ("Российская газета", N 256, 31.12.2001);
- Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) ("Российская газета", N
292, 31.12.2004);
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" ("Российская
газета", N 95, 05.05.2006);
- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее
- Закон N 294-ФЗ) ("Российская газета", N 266, 30.12.2008);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2005
N 645 "О ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства" (далее - постановление Правительства РФ N 645)
("Собрание законодательства Российской Федерации", 07.11.2005, N 45);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2006
N 233 "О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности
застройщика" ("Собрание законодательства Российской Федерации",
01.05.2006, N 18);
- приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.01.2006
N 06-2/пз-н "Об утверждении Методических указаний по заполнению форм
ежеквартальной отчетности застройщиков об осуществлении деятельности,
связанной с привлечением денежных средств участников долевого
строительства" ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти", N 12, 20.03.2006);
- приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.11.2006
N 06-137/пз-н "Об утверждении Инструкции о порядке расчета нормативов
оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика" ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 5,
29.01.2007);
- постановлением Губернатора Владимирской области от 21.02.2006 N
120 "Об утверждении Положения о департаменте строительства и
архитектуры администрации Владимирской области" ("Владимирские
ведомости", N 41, 01.03.2006);
- постановлением Губернатора Владимирской области от 16.05.2007 N
345 "О мерах по обеспечению прав граждан, принимающих участие в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Владимирской области" ("Владимирские
ведомости", N 94, 23.05.2007);
- постановлением Губернатора Владимирской области от 24.04.2009 N
324 "О мерах по защите прав граждан, пострадавших в результате
действий недобросовестных застройщиков" ("Владимирские ведомости", N
95, 29.04.2009).
1.4. В процессе исполнения государственной функции департамент
взаимодействует с:
- уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
- органами местного самоуправления Владимирской области;
- судебными органами;
- правоохранительными органами;
- строительными, экспертными организациями;
- средствами массовой информации;
- иными органами и организациями, имеющими сведения и (или)
документы для исполнения государственной функции.
1.5. Предметом государственного контроля (надзора) является
соблюдение лицами, привлекающими денежные средства граждан для
строительства, обязательных требований, установленных Законом N 214-ФЗ
и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.6. Должностные лица департамента при осуществлении
государственного контроля (надзора) имеют право:
- осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком
денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по
договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости в соответствии с Законом N 214-ФЗ;
- получать от федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по формированию официальной
статистической информации, документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
- получать от федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ведение государственного кадастра
недвижимости, а также от органов, осуществляющих государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за деятельностью
застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости;
- получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для
строительства, в определенный статьей 11 Закона N 294 - ФЗ срок
сведения и (или) документы, которые необходимы для осуществления
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и перечень
которых устанавливается департаментом;
- получать от органов местного самоуправления документы и
информацию, необходимые для осуществления государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости (в том числе документы, связанные со
строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости);
- ежеквартально получать от застройщика отчетность об
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе
об исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в
порядке, которые установлены уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также
бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, связанной
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
- осуществлять контроль за соблюдением требований Закона N 214-
ФЗ, рассматривать жалобы граждан и юридических лиц, связанные с
нарушениями Закона N 214-ФЗ;
- направлять лицам, привлекающим денежные средства граждан для
строительства, предписания об устранении нарушения требований Закона N
214-ФЗ, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа
исполнительной власти и устанавливать сроки устранения таких
нарушений;
- принимать меры, необходимые для привлечения лиц, привлекающих
денежные средства граждан для строительства (их должностных лиц), к
ответственности, установленной Законом N 214-ФЗ и законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных
интересов участников долевого строительства;
- осуществлять иные предусмотренные Законом N 214-ФЗ полномочия.
1.7. Должностные лица департамента при осуществлении
государственного контроля (надзора) обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных
требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и
законные интересы застройщика, проверка которого проводится;
- проводить проверку на основании приказа департамента о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных
удостоверений, копии приказа департамента о проведении проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю застройщика присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю застройщика, присутствующему при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;
- знакомить руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя застройщика с результатами проверки;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя застройщика, ознакомить их с положениями
административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
застройщиками в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от застройщика документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальных опасностей для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), народов Российской Федерации, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок
1.8. Должностные лица департамента при осуществлении
государственного контроля (надзора) не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие
требования не относятся к полномочиям департамента, от имени которого
действуют эти должностные лица;
- требовать представления документов, информации, образцов
продукции, если они не являются объектами проверки или не относятся к
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате исполнения
государственной функции и составляющую государственную, коммерческую,
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки исполнения государственной
функции;
- осуществлять выдачу застройщикам предписаний или предложений о
проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.9. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель застройщика, в отношении которых осуществляется
государственный контроль (надзор), имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от департамента, его должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено Законом N 294-ФЗ;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки
о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии
с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц департамента;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц департамента,
повлекшие за собой нарушение прав застройщика при проведении проверки,
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав
предпринимателей во Владимирской области к участию в проверке.
1.10. Застройщики, в отношении которых осуществляется
государственный контроль (надзор), обязаны:
- вести журнал учета проверок по типовой форме, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее - Приказ N 141);
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей застройщика, ответственных за
организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных
требований Закона N 214- ФЗ;
- предоставлять должностным лицам департамента, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными
с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки,
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных
организаций на территорию, в используемые застройщиком при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым застройщиком оборудованию, подобным объектам,
транспортным средствам и перевозимым им грузам.
1.11. Результатом исполнения государственной функции является:
1.11.1. Составление акта проверки.
1.11.2. В случае выявления нарушений соблюдения обязательных
требований, установленных законодательством об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости:
- выдача предписания застройщику об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения;
- составление протокола об административном правонарушении и
привлечение к административной ответственности в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
1.11.3. Департамент вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления
застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с
заявлением о ликвидации застройщика.
2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1 Порядок информирования об исполнении государственной функции.
2.1.1. Информация об исполнении государственной функции может
быть получена:
- непосредственно в помещении департамента на личном приеме, на
информационных стендах;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте департамента (dsa.avo.ru) в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2.1.2. Местонахождение департамента: ул. Токарева, д. 1, г.
Владимир, 600005.
Контактные телефоны:
- приемная директора департамента: (4922) 33-50-71.
- заместитель директора департамента, начальник отдела по
контролю и надзору за долевым участием в строительстве: (4922) 33-
50-78.
- отдел по контролю и надзору за долевым участием в
строительстве: (4922) 35-50-25.
Факс (4922) 35-50-25.
Адрес электронной почты: dsa@avo.ru.
Официальный сайт департамента портала администрации области:
http://www.dsa.avo.ru. Режим работы департамента:
понедельник - пятница: с 09.00 до 17.30, перерыв на обед 12.30 до
13.00.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
Прием заинтересованных лиц осуществляется государственными
служащими ежедневно в рабочее время, директором департамента - по
установленному графику.
2.1.3 Консультации по процедуре исполнения государственной
функции предоставляются по письменным обращениям, по телефону, по
электронной почте.
2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения
граждан государственные гражданские служащие департамента обязаны
подробно и в вежливой (корректной) форме информировать обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.
2.2. Сроки исполнения государственной функции указаны в разделе 3
настоящего административного регламента.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения
3.1 Исполнение государственной функции включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и анализ ежеквартальной отчетности застройщика об
осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
- плановые и внеплановые проверки соблюдения требований
законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости;
- обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на
определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, или с заявлением о ликвидации застройщика.
Блок-схема исполнения государственной функции приведена в
приложении к настоящему административному регламенту.
3.2. Административная процедура "Прием и анализ ежеквартальной
отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с
привлечением денежных средств участников долевого строительства для
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости".
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
представление застройщиком в отдел по контролю и надзору за долевым
участием в строительстве ежеквартальной отчетности в соответствии с
постановлением Правительства РФ N 645.
3.2.2. В день представления отчетность регистрируется в
департаменте путем проставления штампа о проведенной регистрации с
указанием даты.
3.2.3. Должностное лицо отдела по контролю и надзору за долевым
участием в строительстве, уполномоченное проводить прием и анализ
отчетности застройщиков:
- делает запись в журнале о поступлении отчетности;
- удостоверяется в том? что страницы отчетности написаны
разборчиво, наименование застройщика - без сокращения, с указанием его
местонахождения, документы не имеют серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; страницы
форм отчетности, представленные в письменной форме, сшиты,
пронумерованы, подписаны руководителем организации-застройщика или
лицом, исполняющим его обязанности, а также лицом, ответственным за
составление отчетности, скреплены печатью застройщика;
- проводит анализ отчетности в течение 45 дней со дня ее
регистрации в департаменте.
3.2.4. При анализе отчетности оценивается:
- соответствие состава, формы и порядка представления отчетности
требованиям законодательства Российской Федерации;
- соответствие сведений, представленных в отчетности, требованиям
законодательства Российской Федерации.
3.2.5. Подлинные экземпляры отчетности хранятся в отделе по
контролю и надзору за долевым участием в строительстве.
3.2.6. Результатом административной процедуры является совершение
действий, указанных в пунктах 1.11.1. и 1.11.2. настоящего
административного регламента.
3.3. Административная процедура "Плановые и внеплановые проверки
соблюдения требований законодательства о долевом строительстве
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости".
3.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным
планом проведения плановых проверок, разрабатываемым отделом по
контролю и надзору за долевым участием в строительстве и утверждаемым
директором департамента.
3.3.2. В срок до 01 сентября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, департамент направляет проект ежегодного
плана проведения плановых проверок в прокуратуру Владимирской области,
рассматривает в установленном порядке поступившие предложения и по
итогам их рассмотрения в срок до 01 ноября года, предшествующего году
проведения плановых проверок, направляет утвержденный ежегодный план
проведения таких проверок в прокуратуру Владимирской области.
3.3.3. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются
следующие сведения:
- наименования застройщиков (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), деятельность которых подлежит
плановым проверкам, места нахождения застройщиков (их филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) и места
фактического осуществления ими своей деятельности;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
- наименование департамента, осуществляющего конкретную плановую
проверку. При проведении совместной плановой проверки департаментом
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
3.3.4. Утвержденный директором департамента ежегодный план
проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных
лиц отделом по контролю и надзору за долевым участием в строительстве
посредством его размещения на официальном сайте департамента
(dsa.avo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо
иным доступным способом.
3.3.5. Основаниями для проведения проверок являются:
а) для проведения плановых проверок:
- истечение одного года с даты выдачи лицу, привлекающему
денежные средства граждан для строительства, разрешения на
строительство;
- истечение одного года с даты окончания проведения последней
плановой проверки лица, привлекающего денежные средства граждан для
строительства;
б) для проведения внеплановых проверок:
- неисполнение в установленный срок лицом, привлекающим денежные
средства граждан для строительства, выданного департаментом
предписания об устранении нарушения требований Закона N 214-ФЗ,
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации,
нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа
исполнительной власти;
- выявление в ходе проведения анализа ежеквартальной отчетности
застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
бухгалтерской отчетности (в том числе годовой), составленной в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и
(или) проектной декларации признаков нарушения обязательных
требований, установленных законодательством об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости;
- поступление в департамент обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" о фактах нарушений требований Закона N 214-ФЗ, нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, актов
органов местного самоуправления;
- приказ департамента о проведении внеплановой проверки, изданный
в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации либо администрации Владимирской
области в случае выявления нарушений обязательных требований Закона N
214-ФЗ и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов
Российской Федерации;
- требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в департамент, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в абзаце 4 подпункта "б"
настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки.
3.3.6. Продолжительность каждой проверки застройщика не может
превышать двадцати рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок
не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и
пятнадцати часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностного
лица, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен директором департамента, но не
более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий,
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
3.3.7. Основанием для проведения плановой проверки является
приказ департамента о проведении проверки, изданный в соответствии с
утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок.
3.3.8. Приказ о проведении плановой проверки принимается не
позднее 3 рабочих дней до начала проверки.
В приказе о проведении проверки указываются:
- наименование департамента;
- фамилии, имена, отчества, должности уполномоченных на
проведение проверки должностных лиц, а также привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование застройщика, проверка которого проводится, место
нахождения застройщика (его филиала, представительства, обособленного
структурного подразделения) и места фактического осуществления им
деятельности;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю,
необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
- наименование административного регламента по осуществлению
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Владимирской области;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие
проверке обязательные требования;
- перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения
целей и задач проведения проверки, сроки проведения каждого
конкретного мероприятия по контролю;
- перечень документов и сведений, предоставление которых
застройщиком необходимо для достижения целей и задач проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью копия приказа департамента о проведении
проверки вручается уполномоченным должностным лицом под роспись
проверяемому лицу одновременно с предъявлением служебного
удостоверения. По требованию подлежащего проверке застройщика
уполномоченное должностное лицо департамента обязано представить
информацию о департаменте, а также об экспертах, экспертных
организациях в целях подтверждения своих полномочий.
3.3.9. Предметом плановой проверки является соблюдение
застройщиком в процессе осуществления деятельности обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
на территории Владимирской области.
3.3.10. Департамент при осуществлении государственной функции
привлекает аккредитованных в установленном порядке экспертов,
экспертные организации к проведению мероприятий по контролю (надзору)
для оценки соответствия осуществляемых застройщиком деятельности или
действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и
анализа соблюдения указанных требований, по проведению мониторинга
эффективности государственной функции, учета результатов проводимых
проверок и необходимой отчетности о них.
3.3.11. Проверяемые лица уведомляются о проведении плановой
проверки не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее
проведения посредством направления копии приказа о проведении проверки
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
абзаце 5 подпункта "б" пункта 3.3.5. настоящего административного
регламента, проверяемое лицо уведомляется не менее чем за 24 часа до
начала ее проведения любым доступным способом.
Предварительное уведомление лица о проведении внеплановой
выездной проверки по основанию, указанному в абзаце 5 подпункта "б"
пункта 3.3.5. настоящего административного регламента не производится.
3.3.12. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в
абзаце 5 подпункта "б" пункта 3.3.5. настоящего административного
регламента, может быть проведена департаментом незамедлительно с
извещением прокуратуры Владимирской области в порядке, установленном
частью 12 статьи 10 Закона N 294-ФЗ.
3.3.13. Предметом документарной проверки являются сведения,
содержащиеся в документах застройщика, устанавливающих его
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением
им обязательных требований, исполнением предписаний департамента.
3.3.14. Документарная проверка осуществляется по месту нахождения
департамента.
3.3.15. В процессе проведения документарной проверки
уполномоченными должностными лицами департамента в первую очередь
рассматриваются документы застройщика, имеющиеся в распоряжении
департамента, в том числе акты предыдущих проверок, и иные документы о
результатах осуществленного в отношении этого застройщика
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории
Владимирской области.
3.3.16. В случае если достоверность сведений, содержащихся в
документах, имеющихся в распоряжении департамента, вызывает
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить
исполнение застройщиком обязательных требований, департамент
направляет в адрес застройщика мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения
документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная
печатью копия приказа департамента о проведении проверки либо о
проведении документарной проверки.
3.3.17. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных застройщиком документах
либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у департамента документах и (или)
полученным в ходе осуществления государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости на территории Владимирской области, информация
об этом направляется застройщику с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
3.3.18. Уполномоченные должностные лица департамента, которые
проводят документарную проверку, рассматривают представленные
руководителем или иным должностным лицом застройщика пояснения и
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных
документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений
и документов либо при отсутствии пояснений департамент установит
признаки нарушения обязательных требований, уполномоченные должностные
лица департамента вправе провести выездную проверку.
3.3.19. При проведении документарной проверки департамент не
вправе требовать у застройщика сведения и документы, не относящиеся к
предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые
могут быть получены департаментом от иных органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.3.20. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в
документах застройщика сведения, а также соответствие состояния
используемых указанным лицом при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые
застройщиком товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые им меры по исполнению обязательных требований.
3.3.21. Выездная проверка проводится по месту нахождения
застройщика и (или) по месту фактического осуществления им
деятельности.
3.3.22. Выездная проверка проводится в случае, если при
документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся
в имеющихся в распоряжении департамента документах застройщика;
- оценить соответствие деятельности застройщика обязательным
требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.3.23. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения уполномоченными должностными лицами департамента,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица
застройщика с приказом департамента о назначении выездной проверки и с
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями,
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и
с условиями ее проведения.
Департамент привлекает к проведению выездной проверки застройщика
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых
и трудовых отношениях с застройщиком, в отношении которого проводится
проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемого лица.
3.3.24. Непосредственно после завершения проверки уполномоченным
должностным лицом департамента составляется акт проверки по типовой
форме, утвержденной Приказом N 141, в котором указывается:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование департамента;
- дата и номер приказа департамента;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц
департамента, проводивших проверку;
- наименование проверяемого застройщика, а также фамилия, имя,
отчество и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя застройщика, присутствовавших при
проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных
нарушениях обязательных требований законодательства, об их характере и
о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя застройщика, присутствовавших при проведении проверки, о
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной
проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у застройщика указанного журнала;
- подписи уполномоченных должностных лиц департамента,
проводивших проверку.
3.3.25. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников
застройщика, на которых возлагается ответственность за нарушение
обязательных требований, предписания об устранении выявленных
нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их
копии.
3.3.26. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному представителю застройщика под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя застройщика, а также в случае отказа
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле департамента.
3.3.27. В случае, если для составления акта проверки необходимо
получить заключения по результатам проведенных исследований,
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю застройщика под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле
департамента.
3.3.28. В журнале учета проверок уполномоченными должностными
лицами департамента осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании департамента, датах начала и
окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых
основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях
и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества
и должности уполномоченных должностных лиц, проводящих проверку, и их
подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
3.3.29. Результатом административной процедуры является
совершение действий, указанных в пункте 1.11 настоящего
административного регламента.
3.4. Административная процедура "Обращение в арбитражный суд с
заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления
застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, или с
заявлением о ликвидации застройщика".
3.4.1. Департамент вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления
застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае,
если:
- более чем на тридцать дней задержано представление отчетности,
предусмотренной Законом N 214-ФЗ;
- застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости
его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации;
- застройщик не удовлетворяет требования участников долевого
строительства по денежным обязательствам, предусмотренным частью 1
статьи 12.1 Закона N 214-ФЗ, и (или) не исполняет обязанность по
передаче объекта долевого строительства в течение трех месяцев со дня
наступления удовлетворения таких требований, и (или) исполнения такой
обязанности. При этом указанные требования в совокупности должны
составлять не менее чем 100 тысяч рублей;
- застройщиком не исполнялись требования Закона N 214-ФЗ, а также
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов при
условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись
предусмотренные Законом N 214-ФЗ меры воздействия.
3.4.2. Департамент вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о ликвидации лица, осуществляющего привлечение денежных
средств граждан для строительства, в случае неоднократного или грубого
нарушения застройщиком требований Закона N 214-ФЗ или принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а также в иных
предусмотренных федеральными законами случаях.
3.4.3. В случае обращения в арбитражный суд с заявлениями,
предусмотренными пунктами 3.4.1 и 3.4.2 настоящего административного
регламента, департамент в течение пяти рабочих дней с даты вступления
в силу решения арбитражного суда о ликвидации лица, привлекающего
денежные средства граждан для строительства, или приостановлении
осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
уведомляет органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о вступлении в силу
соответствующего решения суда.
4. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной функции
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения
государственной функции включает в себя проведение директором
департамента проверок соблюдения и исполнения положений настоящего
административного регламента, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, а также рассмотрение жалоб заявителей о неправомерных
действиях (бездействии) должностных лиц департамента и принятие по ним
решений.
4.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с действующим
законодательством.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля
устанавливается директором департамента и может носить плановый
характер (осуществляться на основании годовых планов работы) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).
4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
выполнением государственной функции (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).
4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки,
письма), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
4.6. Граждане, их объединения и организации могут принимать
участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам
удовлетворенности полнотой и качеством исполнения государственной
функции, соблюдения положений настоящего административного регламента,
сроков и последовательности действий (административных процедур),
предусмотренных настоящим административным регламентом.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) департамента,
а также его должностных лиц
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
государственной функции, в досудебном (внесудебном) порядке путем
обращения в департамент и (или) в администрацию области.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заинтересованные лица
могут обжаловать действия (бездействие) и решения, не подлежащие
рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
- государственных гражданских служащих департамента - директору
департамента;
- директора департамента и его заместителей - Губернатору
Владимирской области.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является личное устное или письменное обращение
заинтересованных лиц с жалобой.
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут
являться нарушения порядка осуществления административных действий, а
также других требований и положений настоящего административного
регламента.
5.5. Жалобы и обращения граждан рассматриваются в соответствии с
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5.6. Заинтересованные лица имеют право на получение информации,
необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб и
обращений заинтересованных лиц, достижение по взаимному согласию
договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка
мотивированного ответа (в случае письменного обращения).
Приложение
к административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ДОЛЕВЫМ УЧАСТИЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Административная процедура |
|————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|
|————————————————————|—————————————————————||——————————————|————————————|
|Прием и анализ ежеквартальной отчетности || Плановые и внеплановые |
|застройщика об осуществлении деятельности,|| проверки соблюдения |
|связанной с привлечением денежных средств ||требований законодательства|
|участников долевого строительства для || о долевом строительстве |
|строительства (создания) многоквартирных || многоквартирных домов и |
|домов и (или) иных объектов недвижимости || (или) иных объектов |
|————————————————————|—————————————————————|| недвижимости |
| |——————————————|————————————|
|————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————|
| Акт проверки |
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|——————————————————————————————|————————————————————————————|
|—| Выявления нарушений |
| |———————————————————————————————————————————————————————————|
| |—————————————————————————| |——————————————————————————|
|—|Предписание об устранении|———| Неустранение |
| | нарушений | | нарушений |————|
| |—————————————————————————| |——————————————————————————| |
| |————————————————————————————————————————————————————————| |
|—| Привлечение к административной ответственности |————|
| |————————————————————————————————————————————————————————| |
| |——————————————————————————————————————————————————————————| |
|—|Обращение в арбитражный суд о приостановлении деятельности| |
| |застройщика, связанной с привлечением денежных средств |——|
| |участников долевого строительства | |
| |——————————————————————————————————————————————————————————| |
| |————————————————————————————————————————————————————————| |
|—| Обращение в арбитражный суд о ликвидации застройщика|————|
|————————————————————————————————————————————————————————|